房屋装修合同【合集15篇】

房屋装修合同【合集15篇】

　　随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的房屋装修合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

房屋装修合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在永安社区地震局门口右侧建房一幢，现需装修，以包工不包料发包给乙方施工，现双方在平等互利、协商一的基础上达成合同条款如下：

　　第一条：凡装修所需材料由甲方提供，承揽施工由乙方承担：凡是泥水工、木工以及临时工等工作全部发包给乙方管理施工。

　　第二条：乙方施工范围为房屋外墙粉刷和全部内部装修。

　　第三条：质量要求建筑均匀整直、美观得体，乙方应按甲方要求标准施工。

　　第四条：全部完工验收合格后甲方支付全部工程款。

　　第五条：经甲、乙双方另行约定具体开工时间和工期。

　　第六条：乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的`安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担一切安全事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。如有工程质量问题，由乙方承担赔偿一切损失。

　　第七条：如未尽事宜由双方协商解决。

　　第八条：本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

房屋装修合同2

　　委托方（甲方）： 身份证号：

　　承接方（乙方）： 身份证号：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、工程地址：XX。

　　2、居室规格：房型XXXX层（式）XXXX室XXXX厅XXXX厨XXXX卫

　　（1）XXXX室，计XX平方米。

　　（2）XXXX厅，计XX平方米。

　　（3）XXXX厨房，计XX平方米。

　　（4）XXXX卫生间，计XX平方米

　　（5）XXXX阳台，计XX平方米。

　　（6）XXXX过道，计XX平方米。

　　（7）其他（注明部位），计XX平方米。

　　总计：施工面积XX平方米。

　　3、施工内容：

　　4、委托方式：（包工包料、大包干工程）。

　　5、开工日期：XXXX年XXXX月XXXX日，竣工日期XXXX年XXXX月XXXX日，工程总天数：XXXX天。

　　第二条、工程价款

　　工程价款（金额大写）XXXX元。

　　第三条、质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。

　　5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条、材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的'材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条、付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的XXXX%。当工期进度过半（XXXX年XXXX月XXXX日），甲方即第二次付施工工费的XXXX%。剩余XXXX%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）。

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　第六条、工程工期

　　1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的XXXX %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的XXXX%作为误工费支付给乙方。

　　2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　第七条、其他事项

　　1、甲方责任

　　1 ）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2 ）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　2、乙方责任

　　1 ）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　2 ）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　第八条、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的XXXX%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条、争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十条、合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的 10 %交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十一条、合同生效

　　1、本合同双方盖章，签字后生效。

　　2 本合同一式XXXX份，甲乙双方各执XXXX份。

　　甲方（签字/盖章）：XX 乙方（签字/盖章）：XX

　　联系方式：XX 联系方式：XX

　　年XX月日 年XX月日

房屋装修合同3

　　委托方（简称甲方）：______________身份证号码：______________________________

　　承接方（简称已方）：______________身份证号码：______________________________

　　甲方现有住房/会所/写字楼壹套，委托________________进行室内装修设计并施工。按照《中华人民共和国合同法》和建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：家庭装修

　　2.工程地点：_______________________________；

　　3.工程内容：以报价表所列项目为准

　　4.工程施工方式：a.单包工b.包工包辅料c.包工包料

　　5.工程工期：工程自__________年_______月_______日开工，于__________年_______月_______日竣工

　　6.合同价款（人民币大写）____________________________元。

　　二、甲方责任

　　1、工程开工前向乙方确认该工程的装修设计及施工说明，并在图纸及报价单上签字认可；清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施；向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种批件手续并交纳物业公司费用及装修押金。

　　2、负责审定双方协议的变更、增改项目，并按进度支付变更增改项目工程款项。

　　3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续并交纳相关费用；若甲方未办理任何手续，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物结构或设备管线，此发生的损失或事故由甲方负责并承担。

　　4、协调乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，协调邻里关系。

　　5、由于甲方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由甲方负责修复和赔偿。

　　6、甲方所购材料质量需由甲方、乙方共同验收认可，否则因此造成经济损失由甲方负责。材料进场日期必须符合乙方施工进度要求，如因此误时误工所造成的损失由甲方负责承担。甲方所购材料之项目，由甲方承担保修费用。

　　7、甲方指派为驻施工现场代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。

　　8、甲方直接发包的工程，乙方有义务配合其他施工方施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。

　　三、乙方责任

　　1、协助甲方对装修设计及施工说明的确定，拟定施工进度计划交甲方审定。所采购的装饰用主材，事先经甲方审定、认可；协助甲方办理入场手续，按照________市人民政府“第_____号令”规定向物业交纳装修押金及工人出入证费用。

　　2、指派为乙方驻施工现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸及施工说明进行施工，对施工进程中的项目变更事先交甲方审定、认可后方可施工。参加竣工验收、编制工程结算单。

　　4、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫、垃圾处理等工作，同时协调好由于施工带来的扰民问题。

　　5、施工中未经甲方同意或者有关部门批准，不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线，否则，承担由此造成的一切后果。

　　6、对由于乙方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由乙方负责修复和赔偿。

　　7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和施工成品进行保护。

　　8、乙方为甲方验房，验房通过即表明乙方已认可甲方房屋质量，在乙方施工过程中出现水、电、空鼓等质量问题，不应将责任推卸给甲方，应自行解决或者与物业管理处协商解决。

　　9、所有与此合同有关的劳动工具由乙方提供。

　　10、乙方应至少提前_____天提出工程进度，及甲方所需购买物件和甲方需提供的配合服务，包括现场评估和监督等。

　　四、工程质量、工期、保修及违约责任

　　1、本工程以施工图纸、报价单、工程增改单和《建筑装饰工程施工及验收规范》

　　2、因甲方未按合同规定履行义务而影响工期，或因甲方提供的材料、设备质量不合格，以及因甲方临时更改图纸而影响工程质量、延误工期，其返工费用由甲方承担且工期顺延，以“工程增改单”为准。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　4、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素的影响，导致停工_____小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　5、由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方__________元。甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的_____%支付滞纳金。

　　6、由于乙方原因延期竣工，每延期一天，乙方支付甲方100元违约金。若合同期内甲方要求提前竣工，除支付赶工费外，每提前一天甲方支付乙方__________元作为奖励。

　　7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　8、因单方原因合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　9、工程完工自验收合格当日起两年内，乙方实行质量保修。即两年内因乙方施工或所购材料造成质量问题，由乙方负责免费维修；两年内因甲方使用不当或所购材料造成的问题，则由甲方负责维修材料的`购置费用，乙方免人工费进行维修。

　　五、附则

　　1、本合同正本__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自签订之日起生效，至工程竣工交付使用之日起，__________年保修期满，合同自行终止。

　　3、以下附件为合同之不可分割组成部分（与合同同时生效）

　　①.施工图纸

　　②.工程项目报价单

　　③.工程增改单

　　④.双方书面认可的附件

　　六、特别约定

　　甲、乙双方同意：

　　1、进场前查水、电，进场后不能打坏水、电，打坏后由乙方负责。

　　2、不能在房内做饭，出了事由乙方负责。

　　3、电的管内不能有接头，管与管的交接处不能有接头，从上一接线盒处找接头。

　　4、乙方施工完成后，交付甲方水电施工图1份或水电改造图片。

　　5、防水经甲方验收后，才可以贴瓷片。

　　6、插座右边火线，左边零线

　　7、火线用红颜色，零线用黑色，地线绿黄相间的

　　8、工程结算价按竣工实际工程量核算，多退少补。

　　9、水电项目保修_____年。

　　10、由甲方购买的材料，乙方须在使用前_____天内以书面的形式向甲方提出清单。

　　11、合同签定后，乙方不得单方面增减工程项目。

　　12、合同签定后，在不变更项目的情况下，乙方不得以任何理由提高工程价格。

　　七、备注事项

　　1、本合同未涉或未详部分，以政府或有关行业主管部门的规定为准。

　　2、凡本合同或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成，可提交深圳仲裁委

　　员会按该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。

　　3、合同之未尽事宜，双方另行协商。另议所形成的书面文件，为合同之补充部分，与本合

　　同具有同等效力。

　　八、工程款付款方式的约定

　　甲方付给乙方工程款分以下五次完成：

　　签合同后，甲方预付总工程款的_____%，作为装修定金（定金将打入工程款）；

　　开工，水电改造完毕后付总工程款的_____%，作为第一批材料款；

　　木工完工，油漆工进场付总工程款的_____%，作为第二批材料款；

　　施工完工，验收合格后付总工程款的_____%；

　　验收合格一个月内，甲方将余款_____%一次性付清。

　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

　　电话：___________________________电话：___________________________

　　__________年_______月_______日__________年_______月_______日

房屋装修合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　现住地址：_________________

　　公司地址：_________________

　　营业执照号：_________________

　　工程设计：_________________

　　项目经理：_________________

　　联系电话：_________________(手机)(住宅电话)(办公电话)

　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规保护双方的合法权益，结合家庭居室现场装修装饰工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的住宅装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议，并共同遵守。

　　第一条工程概况：

　　1、工程项目：以双方签字确认的工程预算所列项目为准。

　　2、工程地址：_________________。

　　3、工程内容及做法：详见设计图纸、预算书。

　　4、工程方式：双方商定采用下列第种方式进行施工：

　　1)包工包料

　　2)部分包工包料。

　　5、工程期限天，开工日期________年____月_____日，竣工日期________年____月_____日。

　　6、工程造价：甲方代扣税后工程总造价为人民币_______元。(￥：__________元)。

　　第二条工程施工图纸

　　1、甲方委托乙方设计完成后且经甲方确认签字的施工图纸一式二份，双方各持一份。

　　第三条双方责任

　　1、甲方责任：

　　[1]开工前以及施工过程中到工程竣工止，甲方必须为乙方进场施工创造条件，与物业管理部门协调装修工程事宜，做到水通、电通、场地通。

　　[2]物业收取的一切费用由甲方负责支付。

　　[3]甲方负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　[4]甲方若要改动结构、敲墙、打洞等必须经得物业管理部门或其它相关部门的书面批准，否则乙方恕不动工。

　　[5]甲方有权对乙方采购材料进场进行验收，有权对施工质量和进度进行临督。

　　[6]甲方对乙方施工管理和服务不满意，有权向乙方总经理办公室投诉。

　　2、乙方责任：

　　⑴乙方在施工中严格按照《施工工艺规范》及《工程质量验收标准》施工，按期保质完成工程。

　　⑵乙方保证施工现场整洁，材料分类堆放合理有序。

　　⑶乙方负责将工程施工产生的垃圾送至指定地点,并负责运走。

　　第四条工程变更

　　1、施工过程中，甲方确需对设计、施工项目、材料、工艺等变更，双方应协商一致，必须填写《工程项目变更单》，经甲乙双方确认签字，乙方方可实施变更项目，同时工期顺延。

　　第五条工程材料提供

　　1、甲方负责监督乙方采购材料，乙方应提前两天通知甲方，乙方根据甲方提交的规格、数量、时间要求送达施工现场。

　　2、乙方负责采购的材料品种如有与预算不符，甲方有权拒收或要求退换，由此造成的误工由乙方负责。

　　第六条工期延误对以下原因造成工期延误：

　　[1]不可抗力因素如：空气相对湿度过大;交通不便;自然灾害等。

　　[2]甲方在原预算基础上工程量增加，工期顺延。

　　[3]施工中甲方要求设计变更，工期顺延。

　　[4]因甲方提供的设备不能及时到达现场、设备质量不合格而影响工期的，工期顺延，返工费由甲方负担。

　　[5]因甲方原因，造成停工、窝工、工期延误由甲方负责。

　　[6]因甲方未按合同规定支付二期工程款造成的停工，工期顺延。

　　[7]因乙方责任不能按期开工的，工期不顺延。

　　[8]因乙方责任无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。

　　[9]因乙方原因造成工程质量存在问题而返工的，工期不顺延，返工费由乙方负责。

　　第七条工程质量

　　严格按照双方认可的预算书中要求的`材料、设计图纸的方案和《工程质量验收标准》进行施工。

　　第八条工程验收

　　乙方为了对甲方负责，将根据具体施工流程，采取部分完工，部分验收与整体验收相结合的形式进行验收。

　　1、分阶段工程验收

　　⑴隐蔽工程(水路、电路改造)

　　⑵泥工工程

　　⑶木工工程

　　⑷饰面(油漆)工程

　　2、整体工程验收：

　　⑴工程竣工后，乙方应提前两天通知甲方对整体工程验收，甲方必须在接到验收通知后三天内配合验收，填写工程验收单。

　　⑵甲方收到验收通知超过竣工日三天未参与验收，该工程将视为合格工程。

　　第九条售后服务(保修)

　　1、工程自验收合格双方签字之日起，甲方到乙方公司办理售后服务手续后，乙方向甲方签发售后服务保修卡(整体工程保修一年，水电工程保修二年)。

　　2、在保修期内，如出现装修装饰质量问题，乙方在接到甲方通知24小时之内赶到现场进行维修，所需一切费用，全部由乙方承担。

　　3、保修期内，若是房屋土建质量问题(如预制板连接缝收缩、开裂、顶部及墙体收缩下沉引起墙面开裂漏水、起鼓)，甲方自行设备安装损坏或人为损坏等，如需乙方维修，甲方应另付工程费用。

　　第十条工程款支付

　　1、甲方工程款分四期支付。

　　2、本合同签订之日后，乙方进场首期支付工程款即人民币________元，在工程进入中途付工程款即人民币________元。工程结尾支付工程款即人民币________元，余款________元，等工程完工验收合格后一次性付清。

　　3、甲方未按本合同中规定日期交纳工程款，乙方有权停工。

　　4、甲方所支付的工程款只能交给乙方财务，并开具财务收据。

　　第十一条违约责任

　　1、因合同双方中的任一方原因，未能履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的，由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、因合同双方中的任一方原因，造成合同无法履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失。

　　第十二条其它责任

　　1、合同执行过程中，甲方为第一责任人，涉及到工程项目变更等事宜，乙方仅与甲方第一责任人协商确定，其它人士意见恕不照办。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　___________年___________月_________日

房屋装修合同5

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：某市某区某号

　　2、居室规格：A:房型，总计施工面积**平方米

　　3、委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。

　　4、开工日期：年月日，竣工日期年月日，工程总天数：**天。

　　第二条：工程价款

　　工程价款***元(金额大写：****元)，

　　第三条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3、因房屋装修价为一口价包干，故后期施工过程中不再另行增加费用。

　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　第四条：材料供应

　　1、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的.材料、必需符合双方约定及国家质量及环保标准。设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。并及于甲方10倍于装修费用赔偿。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　合同一经签订，甲方即付___________。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。

　　第六条：工程工期

　　1、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　2、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，由乙方承担全部责任，

　　第七条：其他事项

　　1、甲方责任

　　(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　(2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施。

　　2、乙方责任

　　(1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　(2)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　第八条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条：争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十一条：合同生效

　　1、本合同双方盖章，签字后生效。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(业主)：乙方：

　　签字：委托代理人签字：

　　签约日期：签约日期：

房屋装修合同6

　　甲方（房主）：

　　一、乙方给甲方装修房屋。面积为102平米，地址：________________________。此装修包工包料，一切材料由乙方提供，甲方验收后才能使用，如不属合甲方的要求，必须马上停工，更换材料，必须达到甲方的'满意。

　　二、装修总费用￥13.8万元，大写：拾叁万捌仟元整。为其余款项在工程完工并验收合格后付总价款的99.5%。剩余款在甲方使用三月后没有发现任何质量问题后付清0.5%的款项。乙方必须按照甲方的要求进行施工，做到保质保量。如发现质量问题，一切后果由乙方承担。

　　三、本协议一式叁份，甲、乙双方各执一份，见证人一份。双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　见证人：

　　____年___月___日

房屋装修合同7

　　装修方：（以下简称甲方）

　　施工方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方共同协商，甲方将______________________________________房屋精装修包工给乙方，为明确双方责任，特签订如下协议：

　　一、承包内容

　　1、按甲方要求的内容精装修六楼，按图纸施工。

　　2、所有施工垃圾及拆除的`清理到一楼。

　　二、承包方式及工程造价

　　甲方按包工包料的形式承包给乙方，乙方按甲方交底的内容施工，工程造价为人民币____________________元。

　　三、装修质量要求精装按图施工

　　施工过程中必须有可靠地安全措施，搭好脚手架和安全网，确保项目管理和施工人员的自身安全、营业门面及过往行人的人身安全。如出现人中伤亡所有安全事故均由乙方自理，甲方不负责法律和经济责任。

　　三、施工工期

　　1、本工程的开工期：___________________________。

　　2、合同签订生效后，乙方应组织施工人员，技术人员及施工设备进场，除不可抗拒的情况下，乙方应保证60天完工。

　　五、付款方式

　　乙方进场后甲方按四次付给乙方工程款，甲方第一次向乙方预付工程款为人民______________元，完成楼面后付人民币________________元。工程验收合格后无任何质量问题甲方一次性付清。

　　六、甲方提供一楼给乙方作生活用房，提供三相四线施工用电承担施工期间水电费用。

　　七、乙方在施工中保证施工场地周边的交通通畅和环境卫生，节约用水用电，做好防火防盗。

　　八、本合同一式两份，双方各持一份，签字生效。

　　九、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　____年___月___日

房屋装修合同8

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为了工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：金仙三弄38号202室，面积158.9m2。

　　2、住房结构：混合

　　3、工程期限：20xx年12月15—20xx年3月15日

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)：叁拾贰万元。

　　甲方将装修款分次划至项目经理吴伟伟中行开立的账户。

　　第三条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签补充合同。

　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条;材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，本合同中所有材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按

　　第五条：付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即首付工程材料和施工费：￥10万元;当工期进度过半，甲方即第二次工程材料款和施工工费：￥20万元;剩余￥2万元尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　第六条：工程工期

　　1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的`1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人费1%作为误工费支付给乙方。

　　2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。

　　3、在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成停工，均不按误工或延误工程论处，双方主动要求有关部门或仲裁部门协调、处理、尽快解决纠纷，以继续施工。

　　第七条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第八条：合同生效

　　1、本合同双方签字后生效。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(业主)签字：

　　签约日期： 签约日期： 乙方(承包)签字：

房屋装修合同9

　　建设单位(甲方)：xx

　　承包单位(乙方)：xx

　　甲方有一套位于xB型201;203的商品房两套，现委托乙方对该商品房木工工程部份进行装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

　　一、工程名称：室内装修木工工程

　　二、施工地点：x

　　三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的、价格(附价格表、施工验收检准)

　　四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方叁拾天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，甲方需于半年后支付给乙方。

　　五、施工期限：从20xx年3月25日起至20xx年4月25日止共31天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内)。

　　七、责任：

　　(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的.材料，一经证实将以一罚十处理。

　　(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

　　(4)、因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　甲方：xx

　　乙方：xx

　　签约日期：xx

　　签约日期：xx

房屋装修合同10

　　委托方(甲方)：__________________________

　　承接方(乙方)：__________________________

　　工程项目：_____________________________________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1. 工程地址：___________________________________

　　2.居室规格：_________________

　　总计：施工面积____________平方米。

　　3.施工内容：____________________________________________________________________。

　　4.工程开工日期：______年______月______日

　　5。工程竣工日期：______年______月______日 工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照__________省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　第四条：付款方式

　　1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的_______%;当工期进度过半(_______年_______月 _______日)，甲方即第二次付施工工费的_______%。剩余_______%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2. 工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的_______%支付给乙方。

　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

　　第五条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的`5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第六条：合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的_______%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第七条：合同生效

　　1. 本合同由双方盖章，签字后生效。

　　2. 本合同一式_______份，甲乙双方及见证部门各执_______份。

　　甲方：(签章)_________________________ 乙方：(签章)_________________________

　　电 话：___________________________ 电 话：___________________________

　　签约日期：_________年_______月______日 签约日期：_________年_______月______日

房屋装修合同11

　　本合同双方当事人：

　　发包方（以下简称甲方）：名称：

　　地址：

　　联系电话：

　　承包方（以下简称乙方）：工程责任人 联系电话

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：

　　1、工程地点

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限 30天

　　开工日期 年 月 日

　　竣工日期 年 月 日

　　4 、双方商定，本工程的价款为人民币（大写） __20000.00_元。首付 18000.00第二次付 .00元。

　　5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　6、本工程自验收合格双方签字之日起保修半年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

　　7、因本合同双方当事人中的.一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

　　8、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

　　9、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

房屋装修合同12

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：

　　甲方委托乙方进行房屋装修。为保证工程顺利进行，特签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.施工具体地址：___________________________________

　　2.房屋规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总施工面积____________平米。

　　3.施工内容：房屋装修。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.开工时间：______年______月______日

　　6.竣工时间：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(大写)___________________元。

　　1、材料费__________元;

　　2、人工费用__________元;

　　3、设计费用__________元;

　　4、施工垃圾清运费用__________元;

　　5、搬卸费用__________元;

　　6、管理费用__________元;

　　7、其他费用(注明具体内容)______________元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用材料的数量、规格、牌子，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家相关规定执行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或其他要求，双方应确认，额外增加的费用另签补充合同。

　　4.凡由甲方采购的材料、设备，产品质量由甲方负责;施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前告知乙方。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须对本合同中所用材料明码标价。甲方提供的材料均用于本合同规定的装修工程，非经甲方同意，不得另作他用。乙方擅自挪用，须支付双倍价款给甲方。

　　2. 乙方提供的材料、设备等如存在质量问题，或规格有异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　3.甲方负责供应的材料和设备，应符合设计要求，并按时供应。如延期到达，导致施工期顺延，须将甲方提供的材料金额的______%给乙方。乙方验收材料后，因保管不当造成的损失，由乙方赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1. 合同签订后，甲方须支付材料款和施工费的'______%;工期过半( 年 月 日)，甲方第二次付施工费的______%。剩余______%验收后支付。

　　甲方在应付款时间不付款属于违约，乙方有权停止施工。验收合格未结清款项，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或变动，双方应签补充合同。增减项目的款项当场结清。

　　3.甲方未按规定预付工程款的，每逾期一天按未付工程款的______%付给乙方。

　　4.甲方在装修中如向银行按揭，须将按揭凭证及相关资料的复印件交给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1.因乙方原因延迟完工，每日按工费的______%付给甲方，直至工费扣完为止。因甲方原因，每延迟一日，以人工费的______%付给乙方。

　　2.甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影工期、质量等，其返工费由甲方承担，由于乙方原因造成的，返工费由乙方承担，工期不变。

　　3. 因工程质量、双方意见不同而造成工程停滞，均不按误工或延迟工期论处，双方应要求有关部门调解或仲裁部门协调处理。

　　4.因甲方原因需返工，或因甲方更改施工内容而延误工期，需重新签约，甲方承担相关费用；因乙方原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.未经乙方同意，甲方私自要求施工队更改施工内容，引发的质量问题和工期延误，由甲方负责。

　　第七条：工程验收

　　1.除隐蔽工程进行分段验收外，工程结束后，乙方组织甲方进行验收，办理工程移交和结算手续。

　　2.接到验收通知后，甲方应在XX天内前往验收，逾期的视为甲方放弃验收权利，并视为验收合格，如有问题，甲方责任。

　　3.甲方若不能如期验收，要及时通知乙方，更改验收日期。但甲方应承认工程竣工时间，并承担乙方看管费和相关费用。

　　第八条：其他事项

　　1. 甲方责任

　　1)须提供物业部门认可的房屋平面图及水、电、气的线路图。

　　2)如需拆改原建筑物结构、设备、管线，应到所属房管部门办理手续，并承担有关费用。

　　2.乙方责任

　　1)主动出示企业营业执照、施工资质;经办业务员须有法人代表的委托证书。

　　2)指派XX名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行。

　　3)负责施工现场的安全，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，须尽快修复或赔偿。

　　4)实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　5)在施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为XX个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应支付合同总金额的______%给对方。因擅自解除合同，使对方实际损失超过违约金的，应补偿。

　　第十条：争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。协商不成时，可按本合同约定向法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1.合同签字生效后，双方须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应重签补充协议。若终止合同，提出终止合同的一方以书面形式提出，应按合同总价款的______%交付违约金，并办理终止手续。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同自双方盖章签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

　　甲方（委托方)： (盖章) 乙方（承接方）： (盖章)

　　住所地址： 企业地址：

　　工作单位： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　手 机： 手 机：

　　签约地址： 签约日期：

房屋装修合同13

　　原告：__________________公司，住所地__________，组织机构代码________。

　　法定代表人：__________________

　　联系电话：________________________

　　被告：____________公司，住所地__________，组织机构代码________。

　　法定代表人：__________________

　　联系电话：________________________

　　诉讼请求：

　　一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元，并支付原告上述款项自_____年___月____日起至实际支付之日止的利息损失(按______银行同期同档次贷款基准利率计算);

　　二、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：

　　_____年_____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满______年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____(大写)年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了____万元的定金。_____年____月____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______，工程总价款为_______元。时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告仅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。

　　综上所述，被告的.行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为保护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法予以判决。

　　______人民法院

　　具状人：_______

　　___年___月___日

房屋装修合同14

　　委托方（甲方）：______________

　　承接方（乙方）：______________

　　工程项目：____________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程地址：

　　2、居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫

　　______室，计______平方米；

　　______厅，计______平方米；

　　______厨房，计______平方米；

　　______卫生间，计______平方米；

　　______阳台，计______平方米；

　　________过道，计______平方米；

　　其他（注明部位）____________，计________平方米。

　　总计：施工面积____________平方米。

　　3、施工内容：

　　详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4、委托方式：

　　5。工程开工日期：______年______月______日

　　6。工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条工程价款

　　工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________元；

　　2、人工费__________元；

　　3、设计费__________元；

　　4、施工清运费__________元；

　　5、搬卸费__________元；

　　6、管理费__________元；

　　7、税金（3.41%）___________元；

　　8、其他费用（注明内容）______________元。

　　第三条质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。

　　2、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30—1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4、质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　5、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（______年______月______日），甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）

　　付款百分比按付款方式表进行（略）

　　甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件（五）《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。

　　第六条工程工期

　　1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方___________元。

　　2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条工程验收

　　1、工程质量验收，详见本合同附件（六）《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的`竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条其他事项

　　甲方

　　1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　乙方

　　1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　2、指派（姓名）__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　4、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　5、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向________仲裁委员会申请仲裁；__________人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条合同生效

　　1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式_____份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

　　甲方（业主）：（签章）______乙方：（签章）_________

　　住所地址：__________________企业地址：_____________

　　邮政编码：__________________邮政编码：_____________

　　工作单位：__________________法人代表：_____________

　　委托代理人：________________委托代理人：___________

　　电话：______________________电话：_________________

　　签约地址：__________________签约日期：_____________

房屋装修合同15

　　发包方：（以下简称甲方）

　　手机：

　　承包方：（以下简称乙方）

　　手机：

　　身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条 概况

　　1、装潢施工地点，永定区南庄坪个体商业城

　　2、住房结构：砖混结构，私房两层，建筑面积 平方米。

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管、顶面，墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其它装修工程。

　　5、总价款 万元（包括房屋清理费和材料搬运费）以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所完成工程后确定，该总价款包含所有乙方的装修工程中涉及的人工。

　　6、工期：自 年 月 日开工至 年 月 日竣工，工期约 天，另：如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。

　　第二条 关于乙方职责的约定

　　1、乙方在装修期间承担工程队负责人的职责，对本次装修的质量和工期负责。如在施工过程中，产生质量问题和各灯应由施工队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方提出赔偿。

　　2、乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理。

　　3、乙方负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

　　第三条 关于材料的约定

　　1、全部工程用装修材料均由乙方提供，施工设备工具都由乙方提供。

　　2、乙方负责采购的材料，应符合设计要求的合格产品，甲方必须协助乙方办理验收手续，如乙方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，甲方应即时向乙方提出，乙方仍表示使用的，因此造成的损失，由乙方全部承担。

　　3、乙方采购供应的装饰材料、设备，均应用本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪为它用，如乙方违反规定，应按挪用材料的.双倍价格补偿给甲方。

　　第四条 关于工程质量及验收的约定

　　1、由于乙方原因造成的质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

　　2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

　　3、工程竣工：乙方提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收手续。

　　4、工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修，并承担相应材料费用。

　　第五条 关于安全产生的约定

　　在施工期间，乙方造成的人员伤亡和火灾之内的安全问题由乙方全权负责。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　1、工程款付款方式，经双方认可，付款时间表如下： 合同签订完毕，首付乙方10万元，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方5万元，所有瓷砖、墙成砖铺贴完毕后，甲方支付乙方5万元，所有工程竣工，验收合格后甲方支付乙方8万元整，剩余2万元作质量保证款，甲方入住三个月内支付，合计30万元整。

　　第七条 违约责任

　　1、甲方未按合同时间付款后，逾期时间按存活期银行利率向乙方支付利息。

　　2、由于乙方原因造成工程逾期竣工的至逾期 天后，每逾期一天乙方向甲方支付 元违约金。

　　第八条 纠纷处理方式

　　因工程双方发生争议时，双方应尽量协商，若协商不成时，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，本合同具有法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年月 日 年月 日