机房建设工程施工合同详细版(通用10篇)
机房建设工程施工合同详细版(通用10篇)
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的使用频率呈上升趋势,它可以保护民事法律关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编整理的机房建设工程施工合同详细版,仅供参考,大家一起来看看吧。
机房建设工程施工合同详细版 1
甲方:____
乙方:____
就 基站机房土建施工事宜,双方以平等、互利的原则达成如下协议:
一、承包方式:
甲方采取包工不包料的承包方式,把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容:
1、按设计图纸文件的所有内容;
2、施工现场的临时工棚;
3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款:
1、甲方采取一次性包死的方式,总价为____ 元。(大写:____ );
2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式:____
1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付
3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付
5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期:____
1、自工开之日起45天内完成;
2、本工程开工期为月
3、乙方每提前壹天,甲方奖励反之,罚款____元。
六、甲方的责任:____
1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;
2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;
3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;
4、施工的关键部位及技术要求较高的部分,甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付;
七、乙方的责任:____
1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;
2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉;
3、乙方负责砼部分的养护;
4、乙方不得以任何理由中途停止施工,如乙方中途退出施工,则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给,并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工,保证工程的质量,如因施工而出现的质量事故所造成的损失,由乙方承担损失,损失的金额,甲方有权从承包总价中扣除。
甲方:____乙方:____
____年____月____日
机房建设工程施工合同详细版 2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方经经过招选,选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位,并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。为明确甲乙双方的权权利与义务,根据《中华人民民共和国合同法》及相关法律律法规的规定,本着互惠互利利的.原则,双方就委托建设工工程施管理工有有关事宜达成以下协议以共同同遵守:_________________
第一条工工程项目概况:_________________
第二条工程项项目的运作方式:_________________
(一))甲乙双方协商确定,由甲方方将机房建设工程发包给乙方方,包括机房设计、施工与相相关单位沟通协调等所有相关关事宜均由乙方负责;
(二)甲方制订机房材料和机机房建设设计要求,乙方根据据甲方制订的要求和细则进行行材料采购、工程施工,其间间乙方涉及到的与施工有关的的各项事宜均由乙方自行解决决,涉及乙方不能确定的技术术的问题或特殊突发情况应和和甲方协商解决。
第三条第四条工工程价款与费用结算(一一)工程施工总价款人民币((小写):_________________(人民币大写:_________________:_________________);
1..乙方办理完毕所有站点的手手续并经甲方认可后,甲方付付给乙方总合同金额的30%%作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房房建设装饰、电源引入、室内内布线、设备接地线、避雷等等)经甲方验收合格再付总合合同金额的____%。
3.剩余%工程合同款于工工程全部完工个月后经甲甲方终验合格后全部支付完毕;
4、甲方将合同项下下的应付合同款付至乙方以下下指定帐户:_________________收款人开户行:_________________帐户:_________________
5.乙方在甲方支付合同款款项时,应先按各期付款数额额向甲方开具第五条工程期限
(一)工程开工日期为:_________________;
(二))施工最后期限:_________________
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
机房建设工程施工合同详细版 3
合同号:__________
甲方:__________
详细地址:______
邮政编码:______
联系人:________
联系电话:______
住所:__________
乙方 :_________
详细地址:______
邮政编码:______
法定代表人:____
联系电话:______
住所:__________
甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:
第一条工程项目概况
(一)项目名称:机房建设合同
(二)施工地址:____________________
(三)双方委派的工程代表:
甲方代表:__________
联系电话:__________
乙方代表:__________
联系电话:__________
第二条工程项目的运作方式
(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算
(一)工程施工总价款人民币(小写):__________(人民币大写:__________);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式:
1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。
3.剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:
收款人:_________________________________________________________
开户行:_________________________________________________________
帐户:___________________________________________________________
5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限
(一)工程开工日期为:__________;
(二)施工最后期限:____________;
(三)完工时间预计:______________
第六条双方的权利和义务
(一)甲方的`权利与义务
1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;
2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度;
3.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;
(二)乙方的权利与义务
1.乙方应在规定的时间内提交施工组织设计方案和施工综合进度计划,甲方对于乙方提交的施工组织设计方案和施工综合进度计划同意与否,应在________日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计方案和施工综合进度计划为合同附件,应共同遵循;
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(
1)施工单位的营业执照及法人证明书;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;
4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;
5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币____万元施工保证金,用于施工质量和完工时间的保证;
6.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;
7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第七条未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;
第八条乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条工程质量与验收
(一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。
(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条违约责任
(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工,不能自作主张,否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
(三)本合同生效后,除甲乙双方一致同意或不可抗力外,双方应认真履行。任何一方单方中止合同,应承担违约责任,违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。
(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;
(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障,乙应承担由此造成的一切损失。
(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。
(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十三条本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致,合同条款可以予以变更或终止。
第十四条本合同签署之日起日内,乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币,方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。
第十五条本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:(章)_________ 乙方(章)___________
代表人:(签字)_____ 代表人:(签字)_____
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
联系电话:___________ 联系电话:___________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
机房建设工程施工合同详细版 4
本合同各方当事人
甲方:______________________________
法定代表人:_________________________
住址:_______________________________
邮编:_______________________________
联系电话:___________________________
乙方:_______________________________
法定代表人:_________________________
住址:_______________________________
邮编:_______________________________
联系电话:___________________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就机房供电设备销售暨施工事宜,甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商,自愿达成以下条款:
第一条 项目的名称
项目名称:_____机房供电系统整改工程
第二条 合同内容
1.货物清单项目所包含货物的清单:________________
2.合同金额:_________元
(大写)人民币______________元整
合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。
第三条 货物的质量要求、培训费用及损害赔偿
1.质量要求:产品的技术标准,按下列第____项执行:
(1)按国家的标准执行;
(2)按____部颁布的标准执行;
(3)按甲乙双方商定技术要求执行。
2.乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训。培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定,详见培训附表。
3.乙方本合同向甲方提供货物及服务,导致甲方损失,乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因,导致甲方损失,乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。
第四条 交货
1.交货日期:合同生效后_____个工作日。
2.交货地点:_________________________(由甲方指定)。
第五条 施工要求
1.乙方根据甲方技术人员要求,将甲方原有_____设备更换为_____设备,并保证设备正常使用。乙方需按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。乙方根据甲方技术人员要求,将机房供电线路做总体改造,实现所有机柜设备由UPS直接供电。
2.乙方根据甲方要求,将相应设备统一部署在新购置的机柜中,做妥善存放。
第六条 验收
1.验收方式:货物安装、调试完毕后,甲方对货物进行验收,调试运行结果必须符合甲方技术要求,并签署“验收报告”_____。
2.验收人员
(1)甲方相关部门:_____。
(2)_____乙方项目负责人:项目经办人。
3.验收地点:施工现场。
4.文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、培训资料、系统操作说明书等。
5.验收标准:按照有关技术资料,对前端设备和主机应仔细检查其品牌、型号、产地,防止假冒伪劣产品。
第七条 售后服务
1.对本系统实行终身维护。
2.其中硬件的免费保修期为:自验收合格之日起_____年内。
3.接到服务电话后,__________个工作日内派遣工程师到现场进行维护到解决问题,市内_____个小时可以到位。
4.如维护故障器材确有困难,可以提供同类型的产品替代使用,直至故障器材被修复。
5.每个月定期回访用户,做日常性的检查,维护和清理服务。
6.与工程单位进行一般性的.技术沟通。
7.售后服务电话:__________。
第八条 合同的结算
结算方式:交付货物、经验收合格并经交付使用后支付合同款项的全部价款,即人民币:元,大写:元整。
第九条 异议期限与处理
乙方在接到甲方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见,10日内未予处理或未达到合同标准的,甲方有权拒绝支付余款。
第十条 甲方的违约责任
1.方逾期付款的,每日应向乙方偿付合同总额的千分之_____作为违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此对乙方造成的损失。
第十一条 乙方的违约责任
1.乙方所交设备品牌、品种、数量、规格、型号、质量不符合合同规定的,_____由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
2.乙方逾期交货的,每日应向甲方偿付合同总额的千分之_____作为违约金,超过五日的仍未交货的,甲方有权解除合同,追回已付货款,并保留追讨因此所受损失的费用。
第十二条 其他
1.一方对因机房供电设备销售暨施工而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
2.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
3.任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
4.1本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
4.2本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向__________仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 附则
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同—式_____份,具有相同法律效力。各方当事人各执_____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
机房建设工程施工合同详细版 5
甲方(委托人):
联系地址:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就____工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项:甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金____万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的3%。
2、居间成功后,在甲方签订合同时向乙方支付____整,正常施工的一个月内,应向乙方支付____元整;在正常施工的两个月内,应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的'承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担差等费用)。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付____元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地: 合同签订日:
甲方:(盖章): 法定代表人或委托代理 人:
乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人:
机房建设工程施工合同详细版 6
甲方:______________公司
乙方:______________公司
经甲、乙双方达成协议,________公司(以下简称乙方)承接工程有限公司(以下简称甲方)工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:
一、工程内容:
1、机房,电池间,气体灭火室,办公室及监控室装修工程
2、机房电气工程
3、新风系统工程
4、防雷接地工程
5、动力环境监控系统工程
设备明细清单见合同附件
二、工程造价:
系统工程含税总造价为大写人民币____元整(¥________元整)。包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。(设备明细清单见合同附件)
三、付款方式:
1、合同签订生效后,甲方即支付乙方________元整作为工程预付款。
2、余款工程总造价的40%,即人民币________元整(¥_______元整),于所有设备进场后一周内付清。
3、工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内,甲方付至工程总造价的95%,即再付人民币________元整(¥________元整)
4、余款工程总造价的5%,即人民币________元整(¥________元整)作为质保金,于工程验收投入正常使用后12个月内付清。
5、乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票,甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款(即工程验收款)。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
四、工程期限:
____年____月前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1、对于乙方不能协调解决的现场问题,甲方应派专人到现场给予协调解决。
2、甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。
3、工程施工结束,甲方应予以及时验收,乙方应提前三天书面通知甲方验收。
4、根据合同付款条例按期支付工程款。
(二)乙方责任:
1、乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(1)施工单位的营业执照,税务登记证及组织机构代码证;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。
2、乙方所供产品材料应保证是原产地的真品,各项技术指标符合国家标准及原厂指标,在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。设备到达甲方时内外包装完好无损。
3、乙方应遵守国家法律法规,在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果,甲方不负任何连带责任,如给甲方或第三方造成损失,甲方有权追究乙方责任。
4、乙方应按严格执行按图施工(甲乙双方签字确认过的图纸)和按合同实行制度,装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致,并保质保量在约定的时间内完工;在施工过程乙方不得无故停工,现场条件不允许除外。接甲方整改通知,乙方应及时组织工程整改,如果验收过程中甲方发现问题,乙方必须在两天内解决,不得影响甲方工期,否则,承担由此造成的工期及费用损失。
5、服从甲方现场管理人员管理,接受甲方及建设方或监理的检查;做好安全文明施工,并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用;
六、保修期限及售后服务:
1、本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起12个月。保修设备具体见设备清单。
2、在保修期内,如产品出现非甲方原因造成的质量问题,由乙方负责免费维修、调换,由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。如因甲方原因造成产品损坏的,则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。
3、在保修期内,如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题,如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作
4、保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务,乙方只收取维修工本费。
七、违约责任:
自本合同生效之日起,双方应严格履行本合同所有条款。如有违约,由违约方承担一切损失。乙方的违约责任:
(1)如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷,甲方有权退货,甲方可终止合同,乙方应全额退款,并支付合同总金额10%的违约金。
(2)乙方工期延误,且无甲方签认的书面延期单,应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。乙方逾期10天不能交付的,甲方可终止合同,乙方应全额退款,并支付合同总金额30%的违约金。
(3)工程质量达不到合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的.施工费用;乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题,承担违约金500元/项(如乙方未能及时组织整改,该类工作量将不予决算);发现重大质量问题的,甲方可单方面终止合同,且工作量不予结算。
甲方的违约责任:
1、乙方在提交书面延期单,而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟,责任应由甲方承担。
2、如甲方无正当理由不能按期支付货款,每延期一天,应向乙方赔偿合同总价1%的违约金,并累计,延期10天以上,甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。
争议处理:
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,如协商不成,任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。
八、工程验收标准和方法:
1、本工程质量标准双方约定为:依国家相关验收标准执行。
2、具体配置见合同附件。
3、乙方保证所提供的各种材料,其品牌、型号与所附材料清单完全一致。合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项,由乙方无偿补足;验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的,将按实调减合同总价。
4、在工程施工过程中,如果是乙方所报材料不足,乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。
5、合同总价为项目包干价,含所有必配的附件、资料等,包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。
6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。
7、该工程竣工后,乙方应向甲方免费提供全套的技术文档(竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工报告等)和完整的系统内部测试报告。如业主找第三方权威部门进行测试,则测试通过后费用与乙
九、变更、追加
1、工程进行中,甲方如要求变更原设计或增加项目,应双方商定造价,由甲方签署变更通知书作为结算依据;
2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失,由甲方承担;
3、合同中已有适用变更工程项目的价格,按原价格计算,没有适用变更工程项目的价格,按市场价格双方商定。
十、不可抗力:
(1)本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
(2)甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时,应及时向对方通报不能履行合同条款的理由,在取得有关主管机关的证明文件后,允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、其他规定
(1)本合同未尽事宜,由双方友好协商,或经双方协商一致后,另行签订补充协议。补充协议与本合同同样具有同等法律效力。
(2)本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。合同生效后,该工程项目原先所签合同同时作废。
(3)本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。双方通过传真方式达成的本合同,其传真件具有法律效力。
甲方:______________乙方:______________
授权代表:______________授权代表:______________
日期:_____年_____月_____日日期:_____年_____月_____日
机房建设工程施工合同详细版 7
甲方:_________________________
法定代表人:_________________________
联系地址:_________________________
联系电话:_________________________
乙方:_________________________
法定代表人:_________________________
联系地址:_________________________
联系电话:_________________________
为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,明确双方安全文明施工管理责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定,经甲、乙双方协商达成如下协议条款。
一、依据甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,具体工程简况如下:
1、工程名称:_________________________
工程编号:_________________________
2、计划开竣工时间:_________________________
3、施工的详细地点和范围:_________________________
施工地点:_________________________
施工范围:_________________________
二、甲、乙双方安全文明施工管理责任、权利和义务:
1、甲乙双方必须共同贯彻执行国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工各项规定。
2、施工期间,甲方指派为本工程现场项目负责人,乙方指派、为现场工作负责人、安全员。双方须认真履行各自的安全管理职责。
3、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则,甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人等伤亡),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。
4、贯彻先订安全及文明施工协议后开工的原则。甲方不得随意指派乙方人员从事与本工程无关的施工任务。
三、甲方应承担的安全文明施工责任:
1、负责对乙方以下内容进行审查审查结果
(1)、是否具有相应施工企业资质等级证书。有、无
(2)、是否具有安全生产许可证书。有、无
(3)、是否属甲方工程供方。有、无
2、负责本工程现场安全健康与环境工作的管理和监督工作。
3、开工前,甲方向应组织乙方工作负责人和技术人员进行现场勘察并进行工程安全、技术交底。并有完整的记录和资料。
4、凡是在甲方生产区域内的施工,甲方应监督与检查乙方遵守有关的安全规章制度情况。特别是在需要填用工作票时,甲方应要求乙方工作负责人严格执行工作票。
5、对有可能造成人员触电、高空坠落、机械伤害、中毒、窒息以及生产设备停电、火灾、爆炸等事故时,可事先要求乙方制定专项施工措施,经甲方审查批准,监督实施。
6、甲方工程管理部门和项目负责人应在现场监督协议中由乙方承担的有关安全文明施工责任到位情况和安全措施落实情况,凡不符合安全文明施工要求的行为,视其情节应做出:当场制止、发出违章(整改)通知单、停工整顿、直至中止施工合同的执行。
7、不对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
8、负责定期或不定期对乙方进行安全检查并督促整改,负责对乙方施工人员进行安全教育。
9、在乙方发生安全、环境事故时,负责按“四不放过”原则进行事故调查和处理。
四、乙方应承担的安全文明施工责任:
1、在工程施工过程中应坚持贯彻“安全第一、预防为主,综合治理”的.安全生产方针,贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和甲方的安全文明施工、环境保护相关规定,严格执行本工程《施工组织设计》及作业指导书、交底要求,确保本工程安全文明施工和环境保护目标顺利实现。
2、开工前,乙方施工负责人和技术人员应按时参加甲方组织的现场勘察和安全技术交底。若有疑问应立即向甲方提出,直到明白无误。
3、现场施工中必须严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》和甲方颁发的安全、文明生产规定以及施工现场标准化作业工作规范,严格按“六化”标准进行施工,确保安全文明施工工作有序开展,创造良好的文明施工环境,保障员工的生命安全和身心健康。
4、承接危险性较大的施工项目作业,必须按甲方要求制定现场专项施工措施。经甲方审查批准后执行。
5、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定,不超过检验周期。
6、开工前必须对参加现场施工作业的人员进行安全教育、安技交底,经考试合格后上岗。严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
7、变电施工现场施工用电严格执行“三相五线制”的用电方式,线路施工现场按当地临时用电方式进行,严格“三级配电两级保护”的施工用电管理,确保一机一闸,落实用电设施的安全管理责任。
8、接受甲方的安全指导、监督和管理。若发生安全、环境事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即向甲方工程现场项目负责人报告,不得隐瞒事故、事件真相,不得不报或迟报。
五、安全文明施工保证金:
根据《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》,甲方从工程款中预留(承包合同价款的5%)作为安全文明施工保证金(以下简称保证金)。
保证金用于对工程施工期间发生安全事故和现场安全文明施工情况的违约扣罚。违约扣罚超出保证金的部分,在工程款中扣除。
六、其他有关的约定:
由乙方在承包施工中所造成的责任事故、人身伤害事故或对运行设备、安装设备在施工过程中造成经济损失的,将承担全部责任并赔偿甲方因此造成的所有损失。
无论本协议中“工程项目期限”与实际施工日期是否相符,本工程施工期内,本协议始终有效。
七、本协议一式三份甲方执两份(一份交安监部门),乙方执一份,签字盖章后即生效。
甲方(盖章):__________________________
法定代表人或授权代表(签字):_________________________
签字日期:___________年___________月___________日
乙方(盖章):_________________________
法定代表人或授权代表(签字):_________________________
签字日期:___________年___________月___________日
机房建设工程施工合同详细版 8
甲方:_____________________
乙方:_____________________
地址:_____________________
地址:_____________________
电话:_____________________
电话:_____________________
兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:
一、工程依据和技术指标
1、发电机组型号:_____________;冷却方式:_____________;台数:_____________。
2、技术指标
根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。
评价点位置:__________________________________________
所属区域:____________________________________________
噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。
二、噪音治理要求
1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2、噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项_______________
七、工程费用及支付办法
总工程费用为:________________
付款方式:合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。
八、其它
1、若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的'滞纳金。
2、在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。
3、本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
签订时间:________
年____月____日
机房建设工程施工合同详细版 9
甲方(发包方):_______________
乙方(承包方):_______________
鉴于:
甲方拟建设_______________,经双方友好协商,甲方选定乙方作为该项目的施工单位,并依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,签订本合同。
第一条 工程项目概况
项目名称:_______________
施工地址:_______________
工程内容:包括但不限于机房设计、施工、设备采购与安装、系统调试等。
第二条 工程期限
开工日期:_______________
竣工日期:_______________
工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,需经双方书面确认并协商调整。
第三条 工程价款及支付方式
合同总价款:人民币_______________元(小写:¥_______________)。
支付方式:
预付款:合同签订后________内,甲方支付合同总价的`___%作为预付款。
进度款:根据工程进度,甲方按_______支付进度款。
尾款:工程竣工验收合格后________内,甲方支付剩余款项。
乙方应提供合法有效的发票给甲方,甲方在收到发票后________内支付相应款项。
第四条 双方权利与义务
甲方权利与义务:
提供必要的施工图纸和技术要求。
负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备。
有权对工程进度和质量进行监督。
乙方权利与义务:
按照甲方要求和施工图纸进行施工。
负责施工所需材料、设备的采购及运输。
确保施工质量和安全,承担施工期间的安全责任。
配合甲方进行工程验收,并在验收合格后提供竣工资料。
第五条 工程变更与索赔
工程变更需经双方书面同意并签署补充协议。
因工程变更或索赔产生的费用,双方应按实际变更或索赔内容协商解决。
第六条 违约责任
任何一方违反合同约定,应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。
违约金的具体数额或计算方式在合同中明确约定。
第七条 保密条款
双方应对本合同涉及的商业秘密和技术资料保密,未经对方书面同意,不得泄露给第三方。
第八条 争议解决
因履行本合同发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条 合同生效及其他
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
法定代表人/授权代表(签字):
日期:____年__月__日
乙方(盖章):
法定代表人/授权代表(签字):
日期:____年__月__日
机房建设工程施工合同详细版 10
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
鉴于:
甲方拟进行机房建设工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就机房建设工程施工事宜达成如下协议:
第一条 工程项目概况
项目名称:机房建设工程
施工地址:_________
工程内容:包括但不限于机房设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、设备采购与安装、电源布线、接地及防雷处理等。
第二条 工程期限
开工日期:本合同签订之日起_________个工作日内。
预计完工日期:本合同签订之日起_________个工作日内。
工期延长:如因不可抗力等原因导致工期延长,延长的工期由双方协商确定。
第三条 合同价款与支付
合同总价款:人民币_________元(大写:_________)。
支付方式:
预付款:合同签订后_________个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的_________%作为预付款。
进度款:根据工程进度,甲方按_________%的比例向乙方支付进度款。
尾款:工程竣工验收合格后_________个工作日内,甲方向乙方支付剩余的_________%尾款。
第四条 双方的权利与义务
甲方:
按时向乙方提供必要的施工图纸和技术要求。
负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件。
有权对乙方的`施工进度和质量进行监督,并进行检查、验收。
乙方:
严格按照施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量。
负责机房建设工程的材料采购、施工、调试及验收等工作。
承担施工过程中的安全责任,确保施工安全。
第五条 工程验收
工程竣工后,乙方应组织相关技术人员进行验收,并提交验收报告。
甲方有权对工程质量进行验收,如发现质量问题,乙方应负责整改直至合格。
第六条 违约责任
如乙方未按合同约定的工程进度和质量要求完成工程,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
如甲方未按合同约定支付合同价款,乙方有权要求甲方按时支付,并有权暂停工程进度直至收到相应款项。
第七条 保密条款
双方应对本合同涉及的商业秘密、技术资料和经营信息保密,不得对外泄露。
第八条 争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):
法定代表人/授权代表(签字):
日期:____年__月__日
乙方(盖章):
法定代表人/授权代表(签字):
日期:____年__月__日
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。