弱电施工合同（精选16篇）

弱电施工合同（精选16篇）

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的弱电施工合同，欢迎阅读与收藏。

　　弱电施工合同 1

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　联系人：_________

　　乙方：_________

　　联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每日到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故而导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每日千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的.扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________

　　签约时间：_________年___月___日签约地点：_________

　　弱电施工合同 2

　　合同号：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　乙方为甲方的环境监控软件升级、监控系统维护、LED大屏维修等设备提供一年维护期，为保证双方利益特订立此协议。

　　一、服务项目的名称

　　环境监控软件升级、监控系统维护、LED大屏维修等系统维护项目

　　服务项目的地址：_________________

　　二、服务范围

　　系统中设备的故障排除;系统中设备损坏后的.配合维修(包含正常损耗的零件更换费用);系统线缆检查和维护;系统改造、升级的建议;用户操作人员的培训(甲方认为有需要时)。

　　三、结算方式

　　(一)服务费项目详细明细表为人民币：_________________元整。

　　(二)服务费在合同签订后一周内甲方支付服务费给乙方，收到款后乙方开具正式发票。

　　(三)对于人为损坏或其他不可抗力因素意外损坏需要更换或维修的器材，将根据实际器材价格和维修费由甲方承担，费用当即结算;

　　四、维护方式

　　电话联系，非紧急情况按双方约定时间维修。特殊情况相应时间：_________________如系统发生严重故障12小时内响应处理。(24小时内开始维护)

　　五、双方的责任与义务

　　1、在甲方的工作时间内乙方必须尽职尽责的提供维护项目中的服务内容，甲方要求服务的联系方式为电话联系，甲方在提出服务要求后乙方必须在24小时内到达现声进行服务。如有特殊情况，双方协调解决。

　　2、在整个维护期内甲方必须使用乙方提供的设备。

　　3、乙方在维护设备过程中，如遇上硬件操作无法维修，由乙方负责购买相应配件线材等，乙方负责免费安装调试。根据产品的正规保修改造保修义务。乙方在维护过程遇到必须购买的特殊工具和软件，由甲方负责费用。

　　六、合同为尽事宜，双方协商制定。

　　七、本合同一式两份，双方各一份。

　　八、本合同双方签定后生效。

　　甲方代表人：_________________乙方代表人：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

　　弱电施工合同 3

　　甲方：

　　乙方： (施工班组)

　　甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：

　　一、工程概况：

　　消防弱电。

　　工程名称：

　　二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工。

　　三、工期：

　　项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。

　　四、质量等级：

　　合格。

　　五、承包总价：

　　每点31元整。

　　六、付款方式：

　　乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

　　2、若甲方不按合同支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。

　　七、安全生产及文明施工

　　乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的'指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。

　　八、甲、乙双方职责

　　甲方：

　　1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。

　　2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。

　　乙方：

　　1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。

　　2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　弱电施工合同 4

　　甲方：(全称)

　　乙方：(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　甲方位于酒店的电视机、电脑、网络、电视系统、监控系统、电话程控电话系统、背景音乐系统等弱电系统的安装工程，甲方委托乙方负责施工。

　　二、工程价

　　金额人民币(￥：____元)

　　三、施工安装及工期

　　合同签定后个工作日内进场施工。整个施工工期____天。(__年__月__日开工，__年__月__日竣工)

　　四、售后服务

　　施工完毕后，验收之日起，本工程整体质保期为一年。在质保期内设备发生故障，乙方负责在24小时内进行修复，并在得到通知后1小时内到达现场。如因甲方人员操作不当，或者其他人为造成故障及不可抗拒因素(如雷击、电压与其它自然灾害)造成的'不属质保期。质保期后：甲方以工资结算方式支付乙方服务费，若需更换设备，乙方则需通知甲方，并得到甲方许可后方可更换，且收取相应的设备费用。

　　五、竣工验收及付款方式

　　1、工程施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收。3天内若甲方不组织验收，则视为工程合格。

　　2、在合同签定之日预支付工程总款的70%(人民币：，设备到场安装调试后付工程总款20%(人民币：____元)、验收后支付工程总款10%(人民币____元)

　　六、违约责任

　　1、乙方严格按合同要求按时、按质、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金：

　　2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

　　七、在本合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，如协商不成，则任何一方申请仲栽或向人民法院起诉。

　　八、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　本合同经双方签字同意、加盖双方公章之后生效，具有同等法律效力一式两份，由甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　弱电施工合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲方委托乙方采购、安装并调试该设备达成以下条款：

　　一、合同内容：监控系统及音响系统。

　　二、工程地点：

　　三、施工日期： 本合同施工日期为 ____年____月____日至 ____年____月____日 。 因甲方原因或施工条件，气候等自然条件或其他不可抗力的原因造成施工厌恶，日期顺延。

　　四、工程造价

　　经甲乙双方协定系统工程总造价为大写人民币 ____元整 (￥：____)。包括线材、设备、运输、安装调试。

　　五、付款方式

　　1、合同签字生效之日起，甲方付给乙方合同总金额的 ____%作为预付款;即人民币 ____元(大写)____ 元。

　　2、主设备到场，当天付合同总金额的 ____%，即人民币 ____元(大写) ____元。乙方收到款后开始安装。

　　3、安装调试毕，经甲方验收合格后，甲方付给乙方合同总金额的.____ %，即人民币 ____元(大写) ____元。

　　4、合同剩余 ____%即人民币 ____元(大写) ____元作为质量保证金， 个月付清。

　　5、所有工程款甲方须以现金或现金支票或转帐支票支付给乙方。

　　六、工程验收

　　乙方在工程完工后通知甲方验收，若甲方在接到通知后 日内不验收，或拒不提出整改意见，则视为合格交工，若验收不合格需向乙方提出整改意见。

　　七，甲乙双方的权利和义务

　　1、为了设备的安全运行，甲方必须向乙方提供50HZ、220∨±5%的常开电。

　　2、甲方在乙方进场前，为乙方无偿提供施工材料、工具放置的专用房间。

　　3、乙方施工途中不得随便破坏甲方设施。乙方布线和设备受其他工人损坏，甲方应义务配合，并责令损坏人以现金的方式照价赔赏。

　　4、乙方布线施工完毕，甲方如有更改费用另计，甲方应以现金或书面文字作为结账依据。

　　5、甲方未付清款前，乙方所安装产品的拥有权归乙方所有，此担保在甲方付清款项时自动解除。

　　八、双方的违约责任

　　1、双方中途变更或终止合同未及时通知对方，应赔偿对方因此造成的损失，并支付合同额20%的违约金。

　　2、甲方逾期不付款，应当承担违约责任，甲方每日应向乙方支付总工程款1.5%的违约金。若甲方违约超过3个月，乙方有权采取其他方式追款，违约金照付。

　　九、设备清单(附后)

　　六、保修及售后服务

　　1. 本合同设备保修期为一年，保修设备具体见报价清单。

　　2. 消耗品不保修(包括电池、灯泡等)。

　　3. 保修期内如设备自身出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。如因甲方使用不当或人为因素损坏则甲方支付原器件、配件成本费用，乙方负责免费维修。

　　4. 如甲方设备出现故障，乙方接到通知后在48小时内解决问题，如72小时内解决未果，乙方及时提供替用设备，保障甲方正常使用。

　　5. 保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，并收取材料成本及基本费用。

　　七、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。

　　八、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。本合同自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　弱电施工合同 6

　　甲方： 乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同，并自愿共同遵守执行。

　　第一条 合同总则

　　工程名称： 工程地点：

　　合同内容：乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训

　　第二条 合同价款及合同清单

　　合同总价：人民币____ 元整(￥ )

　　(该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)

　　(1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币____ 元

　　(2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的 ____%，计人民币____ 元;

　　备注：_________________________________________________;

　　第三条 工程期限

　　1、经双方商定，本系统的工程施工日期_______年____月____日，本工程施工周期为施工日期之日起后_____天的时间。

　　2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除

　　3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。

　　(1) 现场条件不能保证乙方正常施工;

　　(2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的;

　　(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;

　　(4)不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的`。

　　第四条 甲方责任

　　1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。

　　2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。

　　3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。

　　4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方提供。

　　第五条 乙方责任

　　1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。

　　2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。

　　3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。

　　4、乙方具体承担的工作范围：

　　(1) 工程项目开工前的各项有关手续;

　　(2) 施工安装调试;

　　(3) 施工技术问题的处理和管理;

　　(4) 施工过程的质量管理;

　　(5) 施工过程的安全管理;

　　(6) 系统的相关培训工作，(甲方的上岗培训均由乙方提供，乙方不再另外收取培训费用);

　　第六条 设备

　　1、设备范围

　　经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。

　　2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。

　　3、设备变更

　　本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。

　　4、仓储

　　甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。

　　第七条 工程施工

　　1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。

　　2、进场人员必须遵守现场施工管理条例。

　　3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。

　　4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。

　　5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。

　　第八条 竣工验收

　　a) 乙方在系统竣工自验收后，提交甲方竣工验收申请及相关材料，甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见，验收通过后，乙方正式提交竣工报告及相关文件，提交之日即为系统竣工标志。

　　b) 竣工相关材料包括：系统使用及维护手册。

　　c) 保修期自系统竣工验收之日起算。

　　第九条 保修和支持服务

　　乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务，第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注：人为损坏或不可抗拒的灾害除外 摄像机

　　第十条 违约责任

　　因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应及时协商解决。协商不成时，依照《中华人民共和国合同法》承担相应的责任。

　　附：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　弱电施工合同 7

　　发包方：(以下简称甲方)________________

　　承包方：(以下简称乙方)________________

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合弱电工程的实际情况，甲乙双方就业主的弱电工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、弱电工程名称：

　　________________________________

　　二、弱电工程地点：

　　________________________________

　　三、承包范围：

　　____________________________________

　　四、工期：

　　________________开工日期：_______年_______月_______日

　　竣工日期：_______年_______月_______日

　　工期：_______天

　　五、合同价款：

　　本弱电工程采用______________方式计价，每吨_______元/吨。

　　合同总价款为_____________________

　　六、质量要求：

　　本弱电工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。

　　七、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

　　⑵负责向乙方提供施工图一式_______份。

　　⑶及时供应合同规定的材料。

　　⑷及时办理弱电工程结算。

　　2、乙方责任：

　　⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

　　⑵必须按图纸施工。

　　⑶应保证工期要求，确保弱电工程如期完成。

　　⑷负责向甲方提供弱电工程结算值同等金额的发票或收据。

　　八、材料供应：

　　1、主材由_______方负责提供。

　　2、辅材由_______方负责提供。

　　九、材料消耗：

　　弱电工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之_______计算，废料归_______方。

　　十、施工与验收：

　　1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

　　2、弱电工程完工时组织相关部门验收。

　　十一、结算方式：

　　签订合同，甲方即向乙方交付______________元预付款，弱电工程进行过半时甲方支付______________元，弱电工程完工，甲方支付______________元弱电工程款。

　　十二、损失：

　　由甲、乙双方任何一方造成的'工期延误，每延误一天，赔付方弱电工程总价款____%的损失费。

　　十三、其它：

　　________________________________________________

　　1、本协议一式_______份，正本_______份，副本_______份。

　　2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

　　3、本协议完成后自行终止。

　　十四、补充条款：

　　________________________________________________

　　甲方：________________乙方：________________

　　法定代表或法人委托：________________法定代表或法人委托：________________

　　委托人：______________施工代表：______________

　　电话：________________电话：________________

　　日期：________________日期：________________

　　弱电施工合同 8

　　简称甲方

　　简称乙方(内墙瓷砖班组)

　　为适应建筑发展结合项目部具体情况，经双方商定签定以下合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称： 楼

　　2、工程地点：

　　3、承包形式：包工不包料、包验收合格。

　　4、工程质量标准：合格

　　5、工程自_______年______月______日至_______年______月______日

　　第二条 承包范围及单价

　　1、承包范围：电梯井前室公共部位地砖及饰面、墙砖粘贴以及浆缝、匀缝、维修、清洗、成品保护等，材料运输不在承包范围内。

　　2、承包单价：电梯井前室公共部位地砖600x600每平方米30元，饰面砖墙砖300x600每平方米30元。

　　第三条 付款方式

　　每月验收通过后支付以上经审核后的实际所完工程量价款60%，剩余工程量在20______年12月底一次性付清。

　　甲方代表签字：

　　_______年______月______日

　　乙方代表签字：

　　_______年______月______日

　　弱电施工合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。

　　二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;

　　三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;

　　1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

　　2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。

　　3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的'材料损耗由乙方全部承担。

　　4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。

　　四、施工地点：

　　五、施工期限

　　如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。

　　六、验收

　　甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：

　　七、质量保证

　　整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：

　　八、货款支付

　　甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。

　　九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

　　十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。

　　本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　弱电施工合同 10

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20__年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。

　　一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。

　　二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。

　　三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。

　　四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。

　　五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。

　　六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。

　　七、施工规格要求：

　　1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分;

　　2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指

　　八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。

　　九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的'，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。

　　十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

　　十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。

　　十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________

　　日期：______________

　　弱电施工合同 11

　　甲方：

　　乙方：

　　为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：

　　一、安全目标：

　　杜绝一切安全事故发生，确保安装工作顺利完成。

　　二、甲方责任：

　　1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。

　　2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。

　　3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。

　　4.不违章指挥，不强令冒险作业。

　　5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。

　　6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。

　　三、乙方责任：

　　1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

　　2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。

　　3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。

　　4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。

　　5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的'立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。

　　6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。

　　7.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。

　　四、协议书有效期：

　　自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。

　　五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。

　　甲方负责人签字：

　　乙方负责人签字：

　　签订日期： ____年____月____日

　　弱电施工合同 12

　　甲方：(以下简称甲方)______________

　　身份证号码：______________

　　乙方：(以下简称乙方)______________

　　身份证号码：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

　　一、工程名称：曲江·观山悦(二期)消防火灾自动报警系统工程

　　二、工程地点：西安市雁塔区雁塔南路

　　三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)。

　　四、计价方式：按安装设备每个点55元计算。以上价格不含税、不开发票。

　　五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

　　六、承包方式：人工费承包。

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

　　2、甲方进场材料必须符合现行"施工验收规范"规定，满足设计要求。

　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。

　　八、结算方法及付款方式：

　　1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费(20__)元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。

　　2.由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点(35 )元，安装部分每点(10)元，调试部分每点(10)元。

　　3.结算方式:按照实际点位计算，每(100)点位结算一次。

　　4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

　　九、违约责任：

　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的`工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。

　　5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

　　十、其他事项：

　　1、施工点数计算方式：(消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等)均按点位计算，其他点数以实际数量为准。

　　2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。

　　十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，

　　乙方两份，效力等同。

　　甲方：______________

　　开户行：______________

　　联系电话：______________

　　签订日期：______________

　　乙方：______________

　　开户行：______________

　　联系电话：______________

　　签订日期：______________

　　弱电施工合同 13

　　甲方：___________________(以下简称甲方)

　　乙方：___________________(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就。水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一、工程名称

　　___________________________

　　二、工程地点

　　___________________________

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　四、工期要求

　　乙方必须在_____年_____月_____日前竣工。

　　乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式

　　包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：_________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例给予支付。保修期1年。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

　　2、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1、甲方职责

　　按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场负责有关签证。甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　2、乙方责任

　　施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。施工现场水、电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的.管理及调度。

　　现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。

　　(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十三、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

　　2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

　　十四、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方(签字或盖章)：__________

　　乙方(签字或盖章)：__________

　　_____年_____月_____日

　　弱电施工合同 14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款

　　第一条工程项目

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地点：_________

　　3.工程承包范围：_________

　　4.承包方式：一次性包干，含风险，总价（投标报价），总价款中包含设备费、辅材费、安装调试费、系统调试费、施工配合费、税金、通过安检验收费、其他政府规定费用、满足施工需要的水电等一切费用、不可预见费用。

　　第二条施工及配合

　　1.甲方工作

　　(1)甲方应向乙方提供壹套完整的弱电图及相关的资料，以及现场须具备施工条件；

　　(2)甲方提供施工期间现场的临时供电、设备材料库；

　　(3)甲方须负责协调处理好本工程与其他工程单位之间的配合关系，保证工程施工的顺利进行；

　　2.乙方工作

　　(1)工程施工严格按甲方审核的施工图及有关规定进行，若有工程质量问题，乙方负全部责任；

　　(2)乙方须遵守安全防范系统的施工规范，对各类线缆的敷设与设备的安装、调试、应满足工程质量；

　　(3)乙方委派一名工程师为乙方工程项目负责人，处理现场施工的具体技术问题及协调施工过程中的有关问题；

　　(4)乙方在施工过程中须做好对施工现场的.其他管线及建筑装修等的保护工作；

　　(5)保证安全施工、文明施工；交工前清理现场，现场清洁附和有关规定；

　　(6)乙方应完全按照甲方的开工通知书的工期要求如期进行。

　　第三条工期

　　1.乙方施工开始之日为合同签订之日，安装工程完工为本工程竣工前一个月，并通过相关单位验收，工期为天；

　　2.乙方在规定期限内未能通过验收或不能投入正常使用，甲方有权要求赔偿所带来的经济损失包括客户的投诉；

　　3.除不可抗拒的原因外，乙方不得以任何理由延误工期，若未能在约定的竣工日期内竣工，每延误一天，乙方应支付工期违约金____元。

　　第四条工程质量

　　1.乙方必须按期保质完成本工程，并达到验收标准，工程质量等级为优良；

　　2.乙方必须严格按照设计要求及施工规范施工，并接受甲方和监理的检查；若乙方在施工过程中未能按照投标之规定，甲方有权解除本合同，并赔偿造成甲方一切经济损失；

　　3.乙方必须确保工程系统达到本地区同期同类系统的设备可靠性、先进性和耐用性。

　　第五条设备和材料

　　1.乙方提供的设备材料应以投标时要求的厂家、品牌及型号为准，具体参照投标设备及材料清单；

　　2.凡乙方认为设备或材料有更适合之产品可以替代，应以书面的形式呈报甲方批准；

　　3.乙方自行采购之辅材、配件在施工前应通知甲方和监理给予检验。

　　第六条培训、验收、保养

　　1.工程完工后，甲方应在乙方发出验收通知单后壹周内对工程进行验收，甲方超出期限不作验收，视为验收合格；

　　2.乙方在工程完工后应甲方提供如下竣工资料：

　　(1)系统测试报告

　　(2)设备说明书资料

　　(3)系统竣工图

　　3.乙方对本工程在无自然灾害情况下，提供壹年免费包修期（以系统移交使用之日算起）。包修期内，乙方在接受到甲方关于维护、维修电话、传真、信函要求时，必须在24小时内进行维护、维修。维护、维修的方式包括电话指导、传真说明、上门维护。包修期外，乙方保证系统终身维修服务，并酌收维修材料费。

　　4.设备安装调试阶段乙方应免费对甲方指定两名运行人员进行技术培训，熟悉设备性能并能熟悉地操作方法。

　　第七条付款方式

　　1.本工程甲方预付工程款为____%；

　　2.预埋阶段甲方不预付工程款。全面安装施工阶段，甲方按乙方每月工程完成量的____%支付工程款；

　　3.工程竣工验收后支付%；

　　4.包修期满后30天内支付%；

　　5.甲方不能按期付款，应承担同期银行贷款利息。若乙方向甲方借款，也应承担同期银行贷款利息。

　　第八条设计变更及合同价款

　　1.按投标时施工方案中材料设备费、施工费等其它一切费用总价风险包干，不论材料设备市场价格上升还是下跌，也不论工程质量和工程项目多计或少计，合同价款均不调整。

　　2.在施工过程中，甲方对原设计提出变更，须书面通知乙方变更的理由和要求，并经乙方同意。乙方若无正当理由应按通知进行变更。乙方须在接到甲方的设计变更通知后十日内向甲方提供下列材料；

　　(1)变更后的系统设计方案

　　(2)变更后的合同金额增减说明

　　(3)变更后施工进度安排

　　3.在施工过程中，乙方对原设计提出变更，须书面通知甲方变更的理由和要求，向甲方提供下列材料：

　　(1)变更后的系统设计方案

　　(2)变更后的合同金额增减说明

　　(3)变更后施工进度安排

　　4.发生本项第1、2条款规定的变更后，乙方按下列方法提出变更价格，经甲方书面批准后调整合同价款和施工进度：

　　(1)同中已有实用于变更过程的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款；

　　(2)合同中只有类似于变更情况的价格，可以以此为基础变更价格，变更合同价款；

　　(3)合同中没有类似和实用的价格，由乙方提出的变更价格送甲方，经双方协商后确定。

　　6.除上述2、3、4条外，不论任何理由和条件，乙方不得向甲方提出增加工程价款的要求。

　　第九条违约责任

　　1.方未能按“售后服务”的承诺履行自己的责任和义务，甲方有权单方从工程尾款的5%扣除相应的费用；

　　2.凡住户投诉而造成甲方的经济损失，乙方承担全部的连带经济责任和法律责任；

　　3.包修期内设备不能正常使用，乙方应负责设备的更换。更换的设备包修期从更换之日算起一年。

　　第十条其它条款

　　1.乙方向甲方提交壹份“售后服务”承诺书，并作为合同的附件；

　　2.竣工后乙方应向甲方提供三套完整的竣工验收资料；

　　3.本合同一式六份。甲方乙双方各持三份；

　　4.本合同自双方代表签字盖章后生效，工程包修期满后自行解除。

　　甲方：_________乙方：_________

　　代表：__________代表：_________

　　_________年_________月_________日

　　弱电施工合同 15

　　甲方：(以下简称甲方)

　　身份证号码：

　　乙方：(以下简称乙方)

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)

　　四、计价方式：按设备每点____元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。

　　五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

　　六、承包方式：人工费承包。

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

　　2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。

　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清，垃圾自行清理，由于乙方原因，破坏土建已经完成的成品，由乙方负责赔偿，所有由乙方施工的项目，必须做好成品保护，直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。

　　八、结算方式及付款方式：

　　1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量，合同外工程量应另列计算清单并说明原因，由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。

　　2.工程完工消防验收合格并移交给建设单位后，乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%，预留3%作为人工保修费

　　3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%，设备安装部分占总工程量的35%，设备调试部分占总工程量的30%)

　　九、工程质量：

　　本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准)，乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工，若因乙方原因造成验收不合格，乙方承担全部责任。

　　十、文明、安全施工：

　　1、乙方参加施工人员必须穿着整齐，严禁赤膊进场，文明施工。

　　2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查，监督工作，做到安全施工。

　　3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作，保持施工场所整洁卫生，当日工完场清。

　　4、由于乙方施工原因造成的.安全事故，费用由乙方负责。、

　　十一、乙方按图施工完成后，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

　　十二、违约责任：

　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后，甲方仍未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施，直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工过程中，必须严格按照设计图纸要求，甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作，保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求，若施工质量达不到合同要求和图纸要求，乙方必须无条件返工整改至符合要求。

　　5、所有安装必须配合土建工程施工，服从建设单位或监理单位合理安排，保证按期完成。

　　如乙方无法按期完成工程进度，甲方有权单方提出清退处理，乙方不得有异议，并按已完成工作量的60%给予结算.

　　6、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

　　7、工程完工后，乙方提供技术，配合、协助甲方组织验收。

　　十三、其他事项：

　　1、施工图纸中的广播算半个点数，多线盘按一个点计算，其他点数以消防主机显示点数为准。

　　2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋，乙方应及时通知甲方并以书面形式体现，以便甲方处理。

　　3、地下室如出现管道堵塞及漏埋，由乙方自行处理，甲方楖不负责。

　　十四、本合同未竞事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份，双方各执一份，效力等同。工程款付清后，本合同自行失效。

　　甲方：乙方：

　　开户行：开户行：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：签订日期：

　　弱电施工合同 16

　　甲 方：_________________

　　乙 方：_________________

　　签订日期：_______年___月___日

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立本合同。

　　工程内容

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　承包范围：以双方共同审定的设计图纸和合同清单为准进行设备采购及施工，项目如有设计变更或超出施工图纸和工程量清单的部分需经双方协商另行计算。

　　工程承包造价

　　工程承包总造价为RMB￥______ 元(计人民币_______元整)。此价格含税。

　　付款方式

　　第1次：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%

　　第2次：材料到货后5个工作日内支付合同总金额的40%

　　第3次：工程安装结束验收完毕后5个工作日内支付合同总金额的25%

　　第4次：合同总金额的5%作为质保金，于半年后5个工作日内支付。

　　2.1甲方权利和义务

　　委派现场管理代表，监督检查设备、材料入场验收、监督工程质量、进度，负责工程期间的质量验收、实施方案的变更确认，以及施工过程中及本合同期限内的一切书面确认。所有书面确认均为组织工程验收的有效依据。

　　及时确认采购请款申请，按本合同约定向乙方支付款项。

　　甲方有权从乙方获得本合同范围内的工程技术文档。

　　积极配合乙方做好和解决在施工过程中所出现的问题，对乙方所提出的问题和要求，甲方应做出合理的答复和处理措施，确保工程施工的顺利进行。

　　甲方有责任将本公司的管理流程及具体主管责任人资料提供乙方，以方便双方沟通。

　　甲方有责任将本公司在该工程中所用的软件资料及技术文档交付乙方。

　　2.2乙方权利和义务

　　根据甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。

　　指定工程负责人，在规定时间内组织施工，做好施工质量安全管理和施工环境保护工作。如施工期间发生质量、安全、环保事故，均由乙方负责，并及时报告甲方及有关部门。

　　定期向甲方报送施工计划和完工报告，做好施工记录。

　　施工中发生的问题，应即以书面形式通知甲方;施工中因乙方责任造成的各项损失均由乙方负责。

　　负责竣工后的清场工作。

　　对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。

　　在设备和材料的采购过程中，承担一切的费用和法律责任。

　　负责配合用户验收。

　　乙方在施工过程中，在征得用户方和甲方同意的情况下，有权对施工实施方案提出意见并做出调整。

　　工期和实施

　　本工程于_______年___月___日前完成。乙方需在合同签订后向甲方提供相关单位工程实施方案。

　　在施工过程中，如因不可抗力因素造成的工期延误，经甲乙双方签字认可后调整，以此重新确定工程完工日期。

　　在施工过程中，如因甲方或乙方责任造成工期变更，双方需事前磋商，经甲乙双方签字认可后调整，以此重新确定工程完工日期。

　　如因甲方或乙方的责任造成用户方不接受的工期延误，由责任方对此负责。

　　材料和设备的供货和验收

　　材料和设备的采购由乙方按双方认可的`设备清单采购。如甲方要求，乙方需优先选择甲方推荐的供货商，乙方协助甲方按照协定好的合同内容与供货方签订购销合同，并由乙方签字确认。

　　乙方承担由乙方购进的货物、运输、验收、退货、索赔及其他相关方面的全部责任和全部费用。

　　工程验收

　　验收依据：根据《工程实施方案》、《竣工图纸》、《设备清单及报价》，甲乙双方共同确认的验收项目与程序、会审纪要、有关变更的书面文件。

　　验收标准：按双方认可的验收依据、国家颁发的施工及验收规范为标准，由用户或甲方验收。

　　甲方应在乙方提请验收之日起10 日内组织用户验收，验收合格后由用户或甲方签字确认。如乙方最终提供的服务或产品与甲方要求不一致，甲方有权要求乙方进行修改、改善。

　　验收报告原件由甲方归档，复印件由甲方盖章后交乙方存档。

　　售后服务

　　验收通过之日起，乙方负责建设工程的售后服务工作，维护期为 1 年。对于工程(系统)涉及的软、硬件，在保修期内，乙方免费提供服务。保修期外如需更换硬件设备需按照设备成本价付费更换，如需乙方上门维修需付相应的上门维修服务费。

　　变更

　　任何一方要求对合同内容进行变更时，所有的变更要求都必须以书面形式提交并经双方签字同意。

　　对合同内容的任何变更都可能导致对预定计划、可交付资料或费用的变更。根据变更要求的范围和复杂程度，乙方应对实现变更要求的工作而相应增加或减少收取费用，并将预计发生费用以书面形式通知甲方，待甲方确认后执行。

　　合同的解除

　　任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方，经双方协商签字同意后方可解除。甲方要求解除合同，无权要求乙方返还甲方向乙方已支付的费用，并对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方要求解除合同，应返还甲方已支付的费用，并赔偿由此引起甲方的损失。

　　订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

　　违约责任

　　双方在执行本合同过程中，任何一方违反本合同之约定，均为违约。违约方除向守约方赔偿外，还须承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。

　　甲方未按双方约定的付款条件支付工程款，每逾期壹日甲方应按逾期工程款总额的千分之三向乙方支付逾期违约金。

　　因甲方或乙方原因造成工程逾期完工造成的损失，每逾期壹日应由责任方按工程款总额的千分之三向另一方支付逾期违约金。

　　不可抗力

　　双方因不可抗力的影响不能履行合同，履行合同的时间相应推迟，推迟时间与不可抗力持续时间相同，合同价格不因此而改变。

　　不可抗力发生后，双方要立即通知对方，并采取必要措施密切配合，以减少影响。

　　不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方同意的不可预见的情况。

　　争议的解决

　　有关本合同的任何问题，双方应本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决。若经协商不能达成协议时，提交当地人民法院判决。

　　合同效力

　　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方盖章之日起生效

　　本合同受《中华人民共和国民法典》保护，未尽事宜，均按《中华人民共和国民法典》规定执行。

　　本合同未尽事宜，双方可 另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表人(签字)：_________________ 代表人(签字)：_________________

　　通讯地址：_________________ 通讯地址：_________________

　　发票开具信息：_________________ 发票开具信息：_________________

　　税号：_________________ 税号：_________________

　　地址：_________________ 地址：_________________

　　电话：_________________ 电话：_________________

　　开户行：_________________ 开户行：_________________