建设工程施工合同（精选29篇）

建设工程施工合同（精选29篇）

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家整理的建设工程施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　建设工程施工合同 1

　　发包人（全称）：____

　　承包人（全称）：____

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：____年____月____日

　　竣工日期：____年____月____日

　　合同工期总日历天数____天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：符合国家质量验收标准

　　五、合同价款

　　金额（大写）：____

　　一、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1.本合同协议书；

　　2.本合同专用条款；

　　3.明确双方权利、义务的.纪要、协议；

　　4.本合同通用条款；

　　5.投标书、招标文件和中标通知书；

　　6.施工图纸；

　　7.标准、规范及有关技术文件、技术要求；

　　8.工程量预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　二、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　三、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　四、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　五、合同生效

　　合同订立时间：____

　　合同订立地点：____

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：____（公章）承包人：____（公章）

　　住所：____住所：____

　　法定代表人：____法定代表人：____

　　委托代理人：____委托代理人：____

　　电话：____电话：____

　　传真：____传真：____

　　开户银行：____开户银行：____

　　帐号：____帐号：____

　　邮政编码：____邮政编码：____

　　工商行政管理部门鉴证：____（鉴证章）

　　经办人：____年____月____日

　　建设行政管理部门鉴证：____（印章）

　　经办人：____年____月____日

　　建设工程施工合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下合同条款，共同遵照执行。

　　第一条：工程概况

　　(1)工程名称：

　　(2)工程地点：

　　(3)工程内容：

　　(4)承包范围：

　　(5)承包方式：包工包料

　　(6)开工时间：

　　(7)竣工时间：

　　(8)工程质量标准：

　　(9)工程造价：

　　第二条:工程付款与结算办法

　　(1)工程付款：

　　(2)结算办法：

　　第三条：甲乙双方的权利和义务

　　1.甲方要保证施工场地具备施工条件，提供水电通讯等便利条件，其使用费用由乙方承担。

　　2.甲方要在开工前提供完整的施工图纸，并在合适时间组织相关人员参加图纸会审和技术交底。

　　3.开工前，甲乙双方各自办理自己应办的各种证件和批件，并承担相应的费用。

　　4.乙方要服从甲方现场人员的领导，并按时提供各种方案、计划、报表等。

　　5.对于已完成工程在未交工之前，乙方对其成品工程义务保护直至交工。

　　6.乙方必须保证施工场地整洁卫生，做到文明施工。

　　第四条：工程质量和施工安全

　　1.安全施工、文明施工，要严把质量关，坚持质量第一、安全第一的施工原则。

　　2.工程质量以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担责任。

　　3.承包人应认真按照标准、规范、设计图纸、施工交底要求以及甲方委派的工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的'检查检验，工程质量达不到约定标准部分，承包人应按工程师要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　4.工程师检验不应影响施工正常进行，因工程师指令失误造成损失，由发包人承担。

　　5.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人应自检，并于验收前48小时通知工程师验收，验收合格后并做记录。不合格工程及违反施工程序造成的经济损失，乙方自行承担。

　　6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。

　　7.甲方不得要求乙方违反安全管理的规定施工，否则由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　8.甲乙双方约定由乙方完成项目工作，乙方应本着“保证施工质量、安全、文明施工”的原则，教育职工安全文明施工。否则，施工期间发生的一切安全事故全部由乙方承担责任，由此造成甲方损失的，乙方应无条件予以赔偿。

　　9.承包人负责采购材料设备的，应按照标准要求采购并提供产品合格证明，对材料质量负责，并在材料设备使用前由甲乙双方进行检验或试验，费用由乙方承担。

　　10.乙方不得将工程转包、分包，否则甲方有权终止合同，所干工程不予支付任何费用。

　　第五条：工期

　　按照双方约定的合同工期，乙方要保证按期或提前完成，拖延工期每天罚款500元，提前工期每天奖 / 元。不可抗拒的原因造成工期拖延除外。

　　第六条：工程验收及保修

　　1.工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

　　2.工程保修金按工程总造价待保修期满，质量无问题时一次支付给乙方。

　　3.电气管线、上下水管、安装工程为贰年;供热及供冷为贰个采暖期及供冷期;室外给排水和道路工程为贰年。

　　4.在工程保修期内，乙方应在接到维修通知后逾期不到，甲方可另行安排维修，其费用从质保金中扣除。

　　5.在工程保修期内，若甲方人为原因造成的工程质量损坏，维修费用由甲方另行支付，不得从质保金中扣除，若乙方工程质量问题的原因，乙方自付。

　　第七条：其它约定

　　1.本合同一式三份，双方签字盖章后生效，合同约定事项双方执行完毕，合同自行失效。

　　2.合同签定地点：

　　3.合同签定时间：

　　4..因工程实际发生合同外费用，增加补充合同，此合同同原合同同样有效。

　　5.未尽事项，双方协商解决。

　　甲方：(签字盖章)

　　乙方：(签字盖章)

　　年 月 日：

　　建设工程施工合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：

　　一、 工程概况：

　　（一）工程名称：

　　（二）工程地点：

　　（三）工程内容及承包范围：

　　（四）承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

　　二、合同工期：

　　于 年 月 日至 年 月 日，总工期为 天。

　　三、质量要求：

　　满足设计图纸要求。

　　四、合同造价：

　　工程预算总造价：

　　（一）甲方责任：

　　1、乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。

　　2、甲方应协调好工地的'其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。

　　3、负责向乙方支付工程费用。

　　（二）乙方责任：

　　1、乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。

　　2、乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。

　　3、乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

　　4、乙方必须按合同工期完工。

　　五、工期延误：

　　对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。

　　（一）工程量变化或设计变更。

　　（二）如遇不可抗拒的客观因素不能施工。

　　（三）乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

　　六、工程验收：

　　工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

　　七、工程造价、付款方式及工程结束：

　　（一）工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

　　（二）付款方式：

　　1、合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为_____

　　2、工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。

　　八、违约责任

　　1、若乙方逾期交付使用，则按合同价的1%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。

　　2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处罚的，由乙方承担责任，甲方有权单方面终止合同。

　　3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的1%/天向乙方支付逾期滞纳金。

　　4、如一方违约，按合同总价的20%支付给对方。

　　九、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。

　　十、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　经办人：经办人：

　　联系电话： 联系电话：

　　签约地点：

　　日期： 年 月 日

　　建设工程施工合同 4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，地方行政法规和甲方公司的要求，根据《建筑工程质量管理条例》的规定等，双方遵循平等自愿，公平合理，诚实守信的原则，双方协商出以下条约。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　3、工程总占地面积：_________亩。

　　4、建筑规模：以甲方的图纸和所有设计为准。

　　5、资金来源、企业方自筹。

　　6、工程价格：》按________年定额计算，以一级取费计算。并结合河北当地，人工、材料，按_________发行的信息价调差近行计价结算。

　　7、工程总价约：十亿左右，以最后预结算为准。

　　二、总承包方式

　　注：包工包料，另建设施工，三通一平，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所有装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路道，包括所有资料等，车间机械调试通过《内机械甲方负责》。

　　三、合同工期

　　1、本工程工期_____个工作日，阴雨天和人力不可抗拒的天气，双方作以记录，工期顺延。

　　2、本工程开工时间，以甲方的自筹资金，

　　第一笔到位，甲方在____日内立即以书面通知乙方施工组进场，进行前期工作准备，甲方图纸到位，手续完工，立即进行了主体工程开工。

　　四、甲方义务

　　1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管。

　　2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷，协调解决。

　　3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施工。

　　4、乙方进场前，甲方交与乙方所有的施工图双方近行图审，便于施工无错。

　　五、乙方义务

　　1、乙方必须按图施工，确保工程质量。

　　2、要做到工程先自检过，通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。

　　3、必须接受各级领导的指示，和指导工作。

　　4、文明施工，确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。

　　5、在施工中要自检查是否有安全隐患，一但发现应立即停工，并马上排除一在继续施工。

　　6、乙方签完合同后，应早准备进场工作和组建好，有素质的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应立即交施工组资料，并即时进场。

　　六、质量标准

　　1、本工程也合格工程准。

　　2、本工程质量验收标准，按国家验收标准为合格。

　　七、工程结算方式

　　1、结算依据，甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要，例会纪要，工程联系、设计中有明暗示参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案，甲方发下的变更通知，隐蔽工程验收记录、相关资料，已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据，进行工程造价的编制计价结算。

　　2、结算条件：按____省________年定额结结算，结算期间按当时定额信息站发行的'新行调差定额执行。

　　3、人工与材料价的调整。

　　(1)人工费的调整按____省相关职能部门的文件执行调差。

　　(2)材料的调差，材料的价差调整按施工当月____省定额站颁布布发的建筑工程《河北建筑工程材料信息》月刊执行调差。

　　(3)____省建筑工程材料信息月刊中没有的材料，以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。

　　八、工程款的支付方式

　　1、本项目所有工程乙方不用垫资，甲乙双方签订完合同，甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费，按合同总价的百分之_____ %，计算的零建设施工费，乙方进场主体工程开工时，机械材料进场_____天内甲方再拨给乙方材料备料款，按合同总价的百分之_____ %的备料款。

　　2、工程进行中每月的实计工程量，进付款的百分之_____，付款时间，每月_____号申报进度表为准，次月_____号付款，依此类推。

　　3、总工程款的结算付款，最后的工程款通过甲方和有关部门，工程验收后，_____天内付到总工程款的百分之九十五，还有百分之与预留保修金，工程保修期________年，保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金，如在保修期内出现工程质量问题，乙方应即时处理维修。如果乙方接到通知未即时处理，甲方自行维修处理的，维修金甲方扣多少，乙方必须接受，保修期满________年无质量问题，无息全部付清尾款。

　　4、此工程乙方不用垫资，经甲乙双方协商，在总工程款下浮中百分4%个点。

　　九、双方事宜

　　1、在施工过程中，甲乙双方随时保持联系，互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。

　　2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改，应立即与监理和甲方联系处理，包括(施工中验收和隐蔽工程验收)，工程变动在内。

　　3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续，以免造成工期延误和影响工程质量。

　　4、为了工程质量和进度，打造出一流工程形象，希望双方紧密配合、团结，互相遵守。

　　十、特别约定

　　1、甲乙双方签订本合同后，甲方不得在将本项目工程与他人在签订合同，若甲方将本项目在与他人签订合同，乙方有权向甲方要求损失补偿，和前期跟踪本项目的一切费用。

　　2、乙方必须认真组建好施工组，并按甲方的指导进行施工，接受甲方和监理的正确指导意见。

　　十一、保密要求

　　本合同自签署生效之日起，合同双方合作的全过程，内容工作方式方法，以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密，不得向第三者泄密，因一方泄密造成对方损失的，由泄密方承担所有损失赔偿。

　　十二、适用法律

　　1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖，不适应其它国家的任何和法律法规和规定。

　　2、如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律执行。

　　十三、争议解决方式

　　1、任何因素让本合同引起的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时，双方约定以下列

　　(2)方式解决。

　　(1)向____省仲裁委员会提起仲裁。

　　(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　2、在争议仲裁和提交法院期间，除提交争议的事项所影响的义务外，双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。

　　十四、违约责任

　　1、如因乙方的工程质量出现问题，所造成返工的，甲方不以给延工期，如果出现严重工程质量问题的造成工程停工，法律问题的乙方自行承担所有责任。

　　2、如乙方的工程过程中，乙方无工程质量问题，甲方未按时支付工程款造成停工的，由甲方债权负责，并给与乙方的损失补偿。

　　十五、合同生效

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、本合同直到履行完义务终止。

　　3、本合同以中文文本实行，其它文字无效。

　　4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同，补充合同与本合同同样据有法律效力。

　　5、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　合同订立地点

　　本合同双方约签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　建设工程施工合同 5

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的'定义相同。

　　鉴于：

　　前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分：

　　(1)按照表一计价。

　　(2)按照表二计价。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(合同章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　法定代表人或委托代理人：

　　签字：_________________

　　签字：_________________

　　_____年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

　　建设工程施工合同 6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:

　　一、建设范围

　　除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板。

　　二、建设方式

　　包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

　　三、承包价

　　按照房屋建筑面积 元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

　　四、付款方式

　　采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

　　五、权利和义务

　　（一）义务

　　1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。

　　2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；

　　3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。

　　4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。

　　5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。

　　（二）权利

　　1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

　　2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。

　　六、安全约定

　　合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。

　　七、违约责任

　　甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的`违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。

　　八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。

　　九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。

　　十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。

　　十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　签约日期：________________________

　　建设工程施工合同 7

　　发包方：__________________________

　　承包方：__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：__________________________

　　二、工程地点：__________________________

　　三、工程项目批准单位：____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：

　　四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它：__________

　　五、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，安装：__________(万元)。

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　1.月______日前做好建筑红线以外的"三通"，负责红线外进场道路的维修。

　　2.月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

　　3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

　　4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

　　5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

　　二、承包方：

　　1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。

　　第三条工程期限

　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

　　二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

　　3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料款而影响施工;

　　7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条工程质量

　　一、本工程质量经双方研究要求达到：

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

　　3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

　　5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

　　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　　四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________

　　第六条工程价款的支付与结算

　　工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的"基本建设工程价款结算办法"执行。

　　一、本合同签订后，乙方管理员进场发包方支付不少于合同总价的5%调迁费，计人民币：_____________________元。

　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的.工程进度支付进度款，工程进度款支付土建工程合同总造价的_____%。

　　三、工程价款支付达到合同总价款的97%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　六、本合同造价结算方式：________________________________________

　　第七条施工与设计变更

　　一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

　　第八条工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

　　三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

　　第九条违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　四、承包方验收通知书送达_____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　第十条纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：

　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　发包方(盖章)：___________承包方(盖章)：___________

　　法定代表人(签章)：___________法定代表人(签章)：___________

　　委托代理人(签章)：___________委托代理人(签章)：___________

　　_________年______月______日

　　建设工程施工合同 8

　　合同编号：_________________

　　发包单位(以下简称甲方)：_________________

　　承包单位(以下简称乙方)：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方对广州大学城(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程，按照平等自愿互利和协商一致的原则，就合同条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。

　　第一条、工程名称：_________________(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程工程地点：_________________(小谷围)

　　第二条、合同工期：_____________________年_____月_____日开始算起至____年_____月_____日，工期为____天。

　　第三条、工程质量和合同价款：_________________

　　1、本工程质量要求：_________________按国家及行业工程施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。

　　2、按设计图纸和地质勘测资料计算，乙方按甲方指定的.区域按图纸每台桩机逐栋施打.按实际完成栋号的总数量进行结算。

　　3、单价包干：_________________锤击高强预应力钢筋砼管桩基础工程，?400和?500分别按不含税单价16元/米和17元/米。

　　4、合同总造价暂定(大写)算量计算。

　　甲方(盖章) ___________

　　法定代表人(签章) ___________

　　乙方(签章) ___________

　　____年_____月_____日

　　建设工程施工合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因原自来水管道大量漏水，需对原供水管线排查及维修，并对部分区域重新安装。甲方委托乙方给该项目的实施，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

　　一、乙方对甲方原供水管线排查及维修，并对部分区域需重新安装，含土建。时间十天。

　　二、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程实际情况，由乙方指派人员参与甲乙方对安装材料的采购，安装材料须符合国家标准。

　　三、经双方协商本工程造价约______万元。施工结束经验收按实结算。

　　四、施工结束验收合格，正常使用二个月无异常后一次性结清工程款。

　　五、甲方负责提供工程的施工场地;负责施工期间与供水单位及相邻单位、住户的.协调工作。负责对施工质量、进度监督。

　　六、乙方负责本协议约定的要求，抓紧时间完成给水管道维修、安装;工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全事故或管理不当造成的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，由乙方承担全部费用及责任。

　　七、因乙方原因致水管泄漏返工，其材料及实际损失一概由乙方负责。

　　八、未尽事宜协商解决。本协议签定之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（代表）：

　　日期：

　　乙方（代表）：

　　日期：

　　建设工程施工合同 10

　　甲方（业主）：________________________

　　乙方（承包商）：________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程的施工事宜，经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：________________________

　　1.2 工程地点：________________________

　　1.3 工程内容：自来水管道的安装、调试及验收工作。

　　第二条 工程期限

　　2.1 本工程自______年______月______日开始，至______年______月______日完工，总工期为______天。

　　第三条 工程价款及支付方式

　　3.1 本工程总价款为人民币：______元整（大写：________________________）。

　　3.2 甲方应在合同签订后______天内支付工程总价款的______%作为预付款；在工程完成______%时，支付工程总价款的______%；在工程全部完工并通过验收后，支付剩余的.工程款。

　　第四条 工程质量及验收

　　4.1 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量。

　　4.2 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。

　　第五条 违约责任

　　5.1 如果乙方未按约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币：______元。

　　5.2 如果工程质量不符合约定，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。

　　第六条 争议解决

　　如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第七条 其他约定

　　7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（业主）：________________________

　　乙方（承包商）：________________________

　　代表人：________________________

　　代表人：________________________

　　日期：________________________

　　建设工程施工合同 11

　　甲方（业主）：________________

　　乙方（承包商）：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：________________自来水管道安装工程

　　1.2 工程地点：________________

　　1.3 工程内容：乙方负责甲方提供的自来水管道安装工程施工图及设计变更范围内的'全部内容，包括材料采购、施工、安装、调试、验收等。

　　1.4 工程造价：人民币____元整（大写：_________________________元整），其中包含材料费、人工费、管理费、利润、税金等。

　　二、工程质量

　　2.1 乙方应严格按照国家及行业的有关规定、标准和设计要求进行施工，保证工程质量。

　　2.2 乙方应对其施工质量负责，如发现质量问题，应及时整改，直至达到设计要求和质量标准。因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

　　三、工程进度

　　3.1 乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，确保工程按期完成。

　　3.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定支付违约金。

　　四、材料供应

　　4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求采购材料，并保证所购材料的质量。

　　4.2 乙方应向甲方提供材料采购清单，并在材料进场时通知甲方验收。

　　五、工程款支付

　　5.1 甲方应按照以下方式支付工程款：

　　（1）预付款：合同签订后，甲方支付工程造价的30%作为预付款；

　　（2）进度款：乙方完成工程量的50%时，甲方支付工程造价的30%；

　　（3）竣工款：乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付工程造价的40%。

　　5.2 乙方应向甲方提供合格的发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。

　　六、竣工验收与保修

　　6.1 乙方完成全部工程后，应通知甲方进行竣工验收。验收合格后，甲方应签发竣工验收证书。

　　6.2 乙方对本合同约定的工程质量保修期为一年，自竣工验收之日起计算。在保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

　　七、违约责任

　　7.1 双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任。

　　7.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定支付违约金。

　　八、争议解决

　　本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

　　九、其他约定

　　9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　9.2 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

　　甲方（业主）：________________

　　乙方（承包商）：______________

　　签订日期：____________________

　　建设工程施工合同 12

　　甲方（业主）：________________________

　　乙方（承包商）：________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程的.施工事宜，经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：________________________

　　1.2 工程地点：________________________

　　1.3 工程内容：________________________

　　1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

　　第二条 工程价款及支付方式

　　2.1 工程总价款为人民币：_____________元整，大写：________________________。

　　2.2 甲方应在合同签订后支付工程总价款的30%作为预付款；在工程完成50%时支付工程总价款的30%；在工程完工并通过验收后支付工程总价款的30%；剩余10%作为质保金，在质保期满后无息支付。

　　第三条 双方权利义务

　　3.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查，乙方应予以配合。

　　3.2 乙方应按照合同约定的时间、质量标准和要求完成工程施工，并确保工程质量符合相关标准。

　　第四条 违约责任

　　4.1 如乙方未按照合同约定的时间完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款万分之五的违约金。

　　4.2 如乙方施工质量不符合合同约定的要求，甲方有权要求乙方返工，直至达到合同约定的质量标准，由此产生的费用由乙方承担。

　　第五条 争议解决

　　如双方在履行合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第六条 其他约定

　　6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　6.2 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

　　甲方（业主）：________________________

　　代表人：________________________

　　联系电话：________________________

　　乙方（承包商）：________________________

　　代表人：________________________

　　联系电话：________________________

　　签订日期：____年____月____日

　　建设工程施工合同 13

　　甲方（业主）：________________

　　乙方（承包商）：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：________________自来水管道安装工程

　　1.2 工程地点：________________

　　1.3 工程内容：包括但不限于自来水管道的铺设、连接、试压、消毒等。

　　1.4 工程量：________________

　　1.5 工程质量标准：按照国家及行业相关标准和规范执行。

　　二、工程造价及支付方式

　　2.1 工程造价：人民币________元整（大写：_________________________元整）。

　　2.2 付款方式：甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：

　　（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款，即人民币________元整。

　　（2）进度款：乙方完成工程量的50%时，甲方支付乙方工程款的40%，即人民币________元整。

　　（3）竣工款：乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程款的20%，即人民币________元整。

　　三、工程期限

　　3.1 施工开始日期：自合同签订之日起计算，乙方应于______年__月__日开始施工。

　　3.2 竣工日期：乙方应于______年__月__日完成全部工程并通过甲方验收。

　　四、甲乙双方的权利和义务

　　4.1 甲方的权利和义务：

　　（1）甲方有权对乙方的.施工质量、工程进度、安全生产等方面进行监督和检查。

　　（2）甲方应按照约定的时间和金额支付工程款。

　　（3）甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。

　　4.2 乙方的权利和义务：

　　（1）乙方应按照合同约定的质量、工期完成工程施工任务。

　　（2）乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

　　（3）乙方应负责施工现场的安全生产管理，确保施工过程中的安全。

　　五、违约责任

　　5.1 若乙方未按照约定的时间、质量完成工程施工任务，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

　　5.2 若甲方未按照约定的时间支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方承担违约责任。

　　六、争议解决

　　如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

　　七、其他约定

　　7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

　　甲方（业主）：________________

　　乙方（承包商）：______________

　　签订日期：______年__月__日

　　建设工程施工合同 14

　　本合同（以下简称“合同”）在_________年______月______日，由以下双方签订：

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方在平等、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：____________________

　　1.2 工程地点：____________________

　　1.3 工程范围：____________________

　　1.4 工程期限：自______年______月______日至______年______月______日。

　　第二条 合同价款及支付方式

　　2.1 本合同总价款为人民币：_________元整（_________元），此价格包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润、税金等乙方为完成本工程所需支付的所有费用。

　　2.2 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，具体支付方式和时间如下：

　　（1）签订合同后，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；

　　（2）工程完成______%时，甲方向乙方支付合同总价款的______%；

　　（3）工程完工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的`______%；

　　（4）质保期（自验收合格之日起一年）满后，甲方向乙方支付剩余款项。

　　第三条 施工要求及质量保证

　　3.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。

　　3.2 乙方应做好施工现场的安全管理工作，确保施工过程中的人身安全和设备安全。

　　3.3 乙方应负责工程保修期内因质量问题造成的维修和更换，确保甲方正常使用。

　　第四条 违约责任

　　4.1 如果乙方未能按照合同约定的时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币：_________元。

　　4.2 如果乙方施工质量不符合合同约定，乙方应负责返工，并承担由此产生的所有费用。

　　第五条 争议解决

　　如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第六条 其他约定

　　6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　代表人（签字）：____________________ 代表人（签字）：____________________

　　联系电话：____________________ 联系电话：____________________

　　签订日期：______年______月______日

　　建设工程施工合同 15

　　甲方（业主）：________________

　　乙方（承包商）：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：________________自来水管道安装工程

　　1.2 工程地点：________________

　　1.3 工程内容：乙方负责甲方指定地点的自来水管道安装工程，包括但不限于管道铺设、连接、试压、消毒等。

　　1.4 工程造价：人民币________元整（大写：_________________________元整）。

　　二、工程质量

　　2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范要求，保证工程质量，确保自来水管道安装工程的安全、可靠、耐用。

　　2.2 乙方应对其施工质量负责，如发现质量问题，应及时整改，直至达到设计要求和验收标准。

　　三、工程进度

　　3.1 乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，确保工程按期完成。

　　3.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定承担违约责任。

　　四、工程款支付

　　4.1 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：

　　（1）预付款：甲方在本合同签订后五个工作日内支付工程款的30%给乙方；

　　（2）进度款：甲方应根据工程进度，按月支付工程款的.60%；

　　（3）尾款：甲方在工程竣工验收合格后五个工作日内支付工程款的10%给乙方。

　　4.2 乙方应向甲方提供相应的税务发票。

　　五、竣工验收

　　5.1 乙方完成自来水管道安装工程后，应通知甲方进行竣工验收。

　　5.2 甲方应在收到竣工验收通知后五个工作日内组织验收。验收合格后，甲方应按照本合同约定支付尾款。

　　六、保修条款

　　6.1 乙方对自来水管道安装工程的质量负责，保修期为自竣工验收之日起一年。

　　6.2 在保修期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修，维修费用由乙方承担。

　　七、违约责任

　　7.1 双方同意，如一方未按照本合同约定履行其义务，应承担违约责任。

　　7.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定向甲方支付违约金。

　　八、争议解决

　　8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　九、其他约定

　　9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

　　甲方（业主）：________________

　　乙方（承包商）：______________

　　签订日期：________________

　　建设工程施工合同 16

　　甲方（业主）：_____________

　　乙方（承包商）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就自来水管道安装工程事宜，经过充分协商，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：_________________

　　1.2 工程地点：_________________

　　1.3 工程内容：自来水管道安装工程，包括但不限于管道铺设、阀门安装、水表安装等。

　　第二条 工程期限

　　2.1 开工日期：_____________

　　2.2 竣工日期：_____________

　　第三条 工程质量标准

　　3.1 工程质量标准：符合国家相关施工质量验收规范和标准。

　　第四条 工程价款及支付

　　4.1 工程总价款：人民币_____________元整（_____________）。

　　4.2 支付方式：签订合同后，甲方向乙方支付预付款人民币_____________元整（_____________）；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余工程款人民币_____________元整（_____________）。

　　第五条 双方权利义务

　　5.1 甲方权利义务：按照合同约定向乙方支付工程款；对乙方的'施工进度、质量和安全管理进行监督。

　　5.2 乙方权利义务：按照合同约定完成工程施工；保证工程质量和安全；接受甲方的监督和管理。

　　第六条 违约责任

　　如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。

　　第七条 争议解决

　　如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有关机构申请调解或依法向人民法院提起诉讼。

　　第八条 其他约定

　　8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（业主）：_____________

　　乙方（承包商）：_____________

　　代表人：_____________

　　代表人：_____________

　　签订日期：_____________

　　建设工程施工合同 17

　　甲方（业主）：________________________

　　乙方（承包商）：________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程的施工事宜，经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：________________________

　　1.2 工程地点：________________________

　　1.3 工程内容：自来水管道的安装、调试等工作。

　　第二条 合同价款与支付

　　2.1 合同价款：本合同总价款为人民币________元整（________元），该价格包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等乙方为完成本工程所需的一切费用。

　　2.2 支付方式：甲方应在签订合同后____个工作日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款；在乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内向乙方支付至合同总价款的____%；剩余款项作为质保金，在质保期满后无息支付给乙方。

　　第三条 工期与质量

　　3.1 工期：本工程自签订合同之日起至____年____月____日止。如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，工期相应顺延。

　　3.2 质量：乙方应确保工程质量符合国家和地方的相关标准，并保证工程通过有关部门的验收。

　　第四条 双方责任

　　4.1 甲方责任：甲方应按照合同约定及时支付工程款，并提供必要的施工条件。

　　4.2 乙方责任：乙方应按照合同约定的时间和质量完成工程施工，并负责工程保修期内的'一切维修工作。

　　第五条 违约责任

　　如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。

　　第六条 争议解决

　　如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　第七条 其他

　　7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（业主）：________________________

　　法定代表人或授权代表：________________

　　签约日期：________________________

　　乙方（承包商）：________________________

　　法定代表人或授权代表：________________

　　签约日期：________________________

　　建设工程施工合同 18

　　甲方（业主）：________________

　　乙方（承包商）：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：________________自来水管道安装工程

　　1.2 工程地点：________________

　　1.3 工程内容：按照设计图纸和施工要求，完成自来水管道的安装工作。

　　1.4 工程造价：人民币________元整（大写：_________________________元整）。

　　二、工程质量

　　2.1 乙方应按照国家有关规定和设计要求，保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。

　　2.2 乙方应对其施工质量负责，如发现质量问题，应及时整改，直至达到设计要求和国家标准。

　　三、工程进度

　　3.1 乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，确保工程按期完成。

　　3.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方的要求承担相应的违约责任。

　　四、材料供应

　　4.1 乙方应按照设计要求和国家标准采购材料，并提供合格的材料检验报告。

　　4.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检查，如发现不合格材料，乙方应立即更换。

　　五、付款方式

　　5.1 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：

　　（1）预付款：合同签订后，甲方支付工程款的30%作为预付款；

　　（2）进度款：乙方完成工程进度的50%时，甲方支付工程款的40%；

　　（3）竣工款：乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的30%。

　　5.2 乙方应向甲方提供正式的.发票和合格的税务证明。

　　六、验收与保修

　　6.1 工程竣工后，甲乙双方共同进行验收。验收合格后，甲方支付竣工款。

　　6.2 乙方应对工程质量提供保修期，保修期为自竣工验收之日起一年。在保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修。

　　七、违约责任

　　7.1 甲乙双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担违约责任。

　　7.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方的要求支付违约金。

　　八、争议解决

　　8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

　　九、其他约定

　　9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

　　甲方（业主）：________________

　　乙方（承包商）：______________

　　签订日期：________________

　　建设工程施工合同 19

　　发包方（甲方）：___________

　　承包方（乙方）：___________

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方经共同友好协商，就污水处理场地沟管道更换维修工程有关事项一致达成以下协议：____

　　一、工程概况

　　1.工程名称：___________

　　2.工程地址：___________

　　3.项目内容：____维修、更换地沟污水管道

　　4.工程工期：____自开工日__年__月__日起至__年__月__日内完工。

　　二、甲方职责

　　1.甲方提供乙方所需电源

　　2.甲方有权对该施工材料进行检验，对工程进行检查验收。

　　3.甲方有权对该工程技术质量进行管理，协调施工。

　　4.甲方有权对该工程技术质量存在问题及隐患提出建议和要求返工或重建。

　　三、乙方职责

　　1.由于乙方施工措施不力造成的工程质量问题，需要返工或重建而因此产生的工期延误和经济损失全部由乙方自己承担。

　　2.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，并承担因乙方自己违反有关规章制度造成的损失和责任。

　　四、付款方式

　　合同工程包干总价（含普通_）共计人民币：____19800元整（大写：____壹萬玖仟捌佰圆整）。工程完工后交由甲方验收，验收合格后甲方一次性支付给乙方。

　　五、施工安全职责

　　此包工合同施工期间乙方施工人员应遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的.一切规章制度、管理规定并服从甲方的监督和管理，由于乙方安全措施不力造成的财产损失、人身损害、人身伤亡等任何安全事故及因此产生的一切费用和责任都由乙方全部承担，甲方不承担任何费用和责任。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自双方签章之日起生效，至竣工验收合格后终止。

　　甲方：______（盖章）乙方：____（盖章）__

　　授权代表：______授权代表：______

　　__年__月__日__年__月__日

　　建设工程施工合同 20

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国建政部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、己双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.装饰施工地点： 。

　　2.住房结构： 房型 房 厅 套，施工面积 平方米。

　　3.装饰施工内容：详见附件一《工程项目报价表》及施工图纸

　　4.承包方式： (包工包料、清包工、部分承包)

　　5.总价款：小写(人民币)： 元;

　　大写(人民币)： 。

　　其中：工程款： ;设计费： ;

　　工程监理费： ;税金(5.36%)： ;

　　双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部份的工程款按实另计。

　　6.工期180天.开工日期以甲方支付首期工程款后三天为准。自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。如工程验收时甲方提出整改.整改时间计入工期。

　　第二条 付款方式

　　进场前，支付工程款30%;工程过半，支付工程款40%;工程验收后，支付工程款项的'剩余30%。

　　第三条 材料供应的约定：

　　由乙方提供的材料(见附件《预算报价表》)乙方供应的材料、设备，甲方应到现场验收，如与施工要求或《预算报价表》不符，应禁止使用。

　　第四条 关于工程质量的约定：

　　工程以《工程项目报价表》、施工图纸及项目变更单的内容为依据，以《家庭装饰质量核验标准》为质量评定验收标准。

　　第五条 关于工程验收及保修的约定：

　　1.工程竣工，乙方应提前三天通知甲方，甲方在接到通知六日内与乙方共同验收，并办理工程结算和移交手续。逾期视为甲方自动放弃权利及验收合格。

　　2.未办理移交手续，甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　第六条 项目变更的约定：

　　在施工工程中，甲方提出设计修改及增减施工项目，须提前与乙方联系。

　　第七条 有关安全生产和防火的约定：

　　1.甲方与乙方提供的施工图纸域施工说明应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通合格。

　　2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出申请，经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。甲方不得强行要求乙方施工。

　　第八条 纠纷处理方式：

　　本合同在履行期间，双方如发世争争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　第九条合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字后生效，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。

　　2.施工过程中任何一方提处终止合同，须向另一方以书面行式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议.解除本合同。

　　第十条附则

　　l. 工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙l把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁1把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　2.本合同签订后，工程不得转包。

　　3.本合同一式两份，甲、已双方各执一份，合同附件为本合同的的组成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　建设工程施工合同 21

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合相关法律法规的相关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订本合同。

　　一、项目概况：

　　1、工程名称：胶南市刘王镇中心小学教学楼工程

　　2、项目地点：胶南市刘王镇居民

　　3、合同范围：走廊、门厅、卫生间、饮水室、踢脚线

　　4、承包方式：无材料、无质量、无安全、无文明施工、无检验、无运输费用、无验收合格的劳务承包。

　　5、施工依据：以甲方的设计图纸和技术交底为准。

　　二、单价及结算依据：

　　工程结算以设计图纸为依据，按实测面积计算，踢脚线按实际开发面积计算。

　　1、走廊、门厅地砖、踢脚线：单价14.00元/m2。

　　2、卫生间、饮水室用地砖、墙砖：单价16.00元/m2。

　　三、结算和支付方式：

　　每两层验收后支付完成工程量的90%，其余10%在主体工程验收交接后一个月内付清。

　　四、质量要求和工期要求：

　　1、质量要求：符合现行国家相关规范、行业标准和设计图纸的要求，并通过一次性验收。

　　2、工期要求：符合施工条件的'，20天内完成，因甲方原因造成工期顺延；因乙方原因影响工程进度的，根据情节轻重（除天气原因和不可抗力外）给予相应处罚。

　　3、保修要求：保修期内如有质量问题，应在接到通知后12小时内及时修复。如有延误，甲方将另行安排，发生的费用按实际发生费用的两倍从乙方保修金中扣除。

　　五、安全文明施工要求及处罚：

　　1、进入施工现场，必须戴安全帽，高处作业，必须系好安全带，违者每人罚款50元。

　　2、严禁酒后上班，违者每次罚款100元。

　　3、严禁扰民，无论何种原因，乙方每次罚款5000元，待工程结算时扣除。

　　4、对于施工人员的安全事故（包括道路交通事故等。），治安事件由乙方全部承担，给甲方造成的损失加倍赔偿、、

　　六、注意事项：

　　1、乙方按项目要求使用的工具、仪器、设备及其他材料应严格使用，严禁损坏和丢失。造成损坏或者损失的，处以其经济价值3倍的罚款。

　　2、按时参加甲方组织的班前会和班后会，处理施工过程中存在的问题。有事提前向甲方请假。如果没有理由参加会议，每人罚款50元。

　　3、竣工验收前，乙方应负责工程成品（半成品）的保护，并自费修复保护期内发生的损坏，但不得延误工期或延期交付工程。该工程在交付甲方使用前不得完工。

　　4、在工程竣工移交给甲方之前，乙方应清除所有施工机械、垃圾、容器和剩余材料，以保持建筑物、施工现场和邻近区域的整洁。

　　5、安全、质量和技术交底是合同的一部分。

　　6、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效，合同结算款结清后失效。

　　甲方：（签字盖章）________________________

　　乙方：（签字盖章）________________________

　　签订日期：________________________

　　建设工程施工合同 22

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，组合具体情况，经协商一致签订协议，并共同遵守。

　　一、协议内容

　　屋顶防漏工程。

　　二、施工费用

　　屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

　　三、施工期约

　　_______年11月_____日到_______年11月_____日，总工期_____天。

　　四、施工结算

　　工程总费用为元。

　　五、工程质量

　　质量标准应达达到防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。

　　六、施工安全

　　1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照防水施工技术操作规程中的'安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

　　3、遵守油库规章制度，服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。

　　七、施工保修

　　1、本防水工程保修期两年。

　　2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。

　　八、本协议一式两份

　　甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　建设工程施工合同 23

　　发包方（甲方）：____

　　承包方（乙方）：____

　　按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的`规定，结合本合同具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况

　　工程名称及内容：泰山中学家属院道路、下水管道、幼儿园改造、老年公寓改造，沙池改造、自来水、电力改造，幼儿园食堂改造，幼儿园前路面新建。

　　二、工程地点：泰山中学

　　三、工程时间：____年____月—____年____月。

　　四、材料供应：所需一切沙、石、水泥等一切材料，由乙方负责采购。

　　五、工程结算方式：垫层及路面铺设，所有工程改造按照____年度工程定额进行结算。

　　六、其他约定

　　1、在本次施工中乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生很大的噪音，以免影响学生的正常学习和人身安全。

　　2、乙方严格按程序施工，每道程序必须经甲方验收合格后再施工下一道程序，从而确保工程质量。

　　3、在施工中，本工程如有变更部分甲方应及时通知乙方，并给予办理经济签证。

　　4、如因甲方未及时通知造成已完工程量返工，甲方因承担乙方经济损失。

　　七、其他未尽事宜，双方本着平等地、自愿、公平、诚实、信用的原则，协商解决。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建设工程施工合同 24

　　发包方：__________公司 (以下简称甲方)

　　承包方：__________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《建筑工程安全生产管理条例》，本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合工程实际情况，通过甲乙双方协商一致达成协议(合同)如下：

　　一、承包工程名称及施工日期

　　工程名称：__________。

　　承包工程：__________。

　　开工日期：_____________年 _____月 _____日。

　　竣工日期：_____________年 _____月 _____日。

　　二、协议(合同)价款

　　承包工程面积为：__________ ㎡。

　　清包人工费单价为：__________ _____元/㎡。

　　清包人工费总价为：__________(小写) _____元(大写) _____元。

　　奖励方案见附件。

　　三、工程承包方式

　　承包方式：__________清包人工费，经济独立核算承包。执行各种施工规程、规范和业主方、甲方的现场指示。以现场样板、核准的图片为准。属于乙方施工范围而未按规范要求施工，甲方将扣除相应款项。

　　四、承包内容：

　　施工内容包括施工图全部内容：负责给排水、采暖工程施工、给水采暖以进户阀门(含)为界限、排水以排水井为界限。室内地热管线分布详图、分水器标签。含工程内外临时用水管线安拆，室内外管线挖填。下水管线砼垫层浇筑，设置标准预留孔，管线安装完毕后，吊盒支拆及细石砼浇筑，作业现场工完场清，指定地点堆放材料。

　　五、工程拨款方式：按形象进度分期付款。

　　1、主体四层结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价20%;

　　2、主体工程结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价30%;

　　3、内外装饰结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价30%;

　　4、余款在工程竣工验收合格后支付，结算时依据施工图纸面积，扣除保修金、罚款金额和领取物品核销款项后，一次结清。

　　5、为确保农民工工资发放，乙方应按工程进度每月将工人的工资表明细上报甲方项目部，项目部核实工程量依据形象进度发放承包人工程进度款。

　　六、甲乙双方的义务和权利

　　(一)甲方的义务和权利：

　　1、协议(合同)价款支付。由工地施工员、项目工程负责人审核签字后支付。

　　2、负责质量及安全的指导。检查工地各工种施工质量，督促施工进度，组织验收工作。负责材料采购运输供应，现场"三通一平"工作。

　　3、甲方负责内业资料整理及各种建筑材料化验送试工作及费用，负责施工组织设计及各种方案编制、技术交底和进度计划编制。

　　4、乙方在施工中应严格执行甲方拟定的工程安全、质量、进度和文明施工等计划，合理组织本工种人员和技术力量，如达不到施工要求，甲方有权组织人员施工，费用由乙方承担，并按市场价格2倍予以扣除。

　　5、如严重违反上述几条规定，乙方须无条件退场，按完成工作量的70%结算。如野蛮违章施工、浪费材料，甲方有权做罚款处理，严重者清除现场，乙方应无条件退出，一切损失有乙方负责。

　　(二)乙方的义务和权利：

　　1、做到文明施工，好料废料分清堆放，包装材料装袋绑扎归垛，节约用料不造成人为浪费。工完场清，工完料清，确保正常施工，如有浪费现象，发现后做罚款处理。应按需提料，多余部分视情节处理。完工后按甲方指定地点运输、堆放材料。

　　2、乙方必须服从甲方领导、工程技术人员、安全员的要求。服从上级质检、安全、监理检查指导，规范施工程序，坚持安全第一、文明施工。

　　3、提前7天报送材料采购计划，报送甲方材料员，否则因材料影响工期及误工，由乙方负责，追究责任并作罚款处理;甲方未能按约定时间供料影响工期，可以顺延，材料不合格的有权拒绝使用。

　　4、由于现场情况的变化及复杂性、突发性等，各工种要承担人工费总价的1%临时用工费，由现场工程指挥人员临时调用，费用超出部分，由甲方承担，节余归各施工队。

　　5、现场本工种工具、用具、个人防护用品、防雨用具乙方自备。

　　6、乙方在承包的工程施工范围内，应按要求交纳意外伤害保险。

　　7、合同签订后，各专业承包人必须坚守现场确保工期，坚持请销假制度，并保持通讯通畅。

　　七、工具、机具使用及管理

　　甲方提供的'现场施工所需用机械、设备、工具，由乙方各工种负责人实行请领制度，用完后应及时归还，如有破损应及时报告维修，以备利用。物品严禁乱扔乱放，如发现故意损坏的物品，处以十倍罚款。折旧工具使用应以旧换新，超出损耗物品应作价赔偿。各工种施工完毕后，工具、机械应清理干净，完好入库。

　　八、安全生产保证：

　　在施工中甲方双方共同抓妤日常安全生产管理工作，认真贯彻和执行《安全生产法》和《建筑工程安全生产管理条例》，及时解决施工管理中出现的问题，乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，禁止野蛮施工，严格执行安全事故第一时间报告制。如乙方在施工中违反安全操作规程而发生安全事故，其责任和经济损失由乙方负完全责任。

　　九、其他事项

　　1、加强对职工的教育，提高文明意识使之按《文明公约》的内容规范施工行为，爱护现场设施，自觉保护成品，防火防盗和防止人为浪费，否则根据情节轻重处以1-10倍罚款，特别严重者必须立即清除工地。

　　2、因设计变更造成的工程量增减，以实际情况现场签证结算。

　　3、开工三天后，乙方人员严重不足，不能正常施工，甲方有权终止合同，乙方无条件撤出工地。

　　十、 违约、争议解决处理：

　　由于承包人的原因，工期延误五天，罚本工种责任人承包总额的4‰，超过五天，每延误一天，罚责任人承包总额的1.5‰。

　　上述各条款，双方签字后生效，在施工过程中如遇未尽事宜双方协商解决，因不可抗力致使协议(合同)无法履行，经双方协商一致可以解除协议，特殊重大问题可通过法律部门处理。

　　本协议一式四份，甲方、乙方、财务、档案各执一份。

　　甲 方(章)：__________ 乙 方(章)：__________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：__________

　　联系电话：__________ 联系电话：__________

　　地 址：__________ 地 址：__________

　　日 期：__________ 日 期：__________

　　建设工程施工合同 25

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的`工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 承包工程内容：

　　三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为_____万元，每月按实际完成工程量的_____%支付进度款。

　　四、 工 期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。

　　五、 工程质量

　　1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

　　2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

　　3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

　　六、 工程造价

　　1、 工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

　　2、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。

　　七、 工程款拨付

　　1、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。

　　八、 施工安全 工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　九、 本合同一式四份，

　　甲、乙双方各执二份。 甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

　　建设工程施工合同 26

　　甲方：

　　乙方：

　　因项目部施工需要，经双方现场查勘和友好协商，乙方自愿承接标段内部分清淤工程。为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的责任与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。

　　一、工程名称：水库除险加固工程。

　　二、价格：元/M3，(包含电费和税金)。

　　三、验收方式：以抽到砂卵层和工程施工所需工作面宽为准。

　　四、堆放要求：由甲方指定位置。

　　五、工程数量：以实际工程量计量为主

　　六、付款方式：乙方自签订合同三日内机械设备进场完毕，工程进度达到70%时，甲方付给乙方______万元，工程完成后30日内付工程款总额的80%，余20%工程款按照建设单位计量拨款支付。

　　七、工程项目期限：_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日，工期共计 ______天

　　八、合同内容：

　　(一)甲方职责：

　　1、甲方必须提供淤泥堆放场地。

　　2、甲方必须及时提供施工图纸向乙方进行技术交底。

　　3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在项目实施过程中的质量、进度、安全生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能。

　　4、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。必须按约定及时支付工程款

　　(二)、乙方职责：

　　1、 乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要，严格执行甲方的工期要求，按时完成合同工作内容。

　　2、 乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、安全管理;负责对所属人员法纪、法规教育，安全生产教育和技术培训，做好环保作业及文明施工，承担违反上述的责任和额外支出。如因自身原因发生人身伤亡事故、重大设备事故，除保险公司赔付外，乙方承担一切责任和处理费用。

　　3、 乙方必须服从甲方的.管理与作业计划安排。违章作业或不服从甲方人员管理，视情节轻重给予处罚。

　　4、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为;不得以任何形式转包该工程;如有该情况发生，一切后果由乙方负责。

　　5、 乙方必须为施工人员办理工伤保险向甲方项目部提供乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险

　　九、争议的解决

　　1、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决;如果协商不能解决‘应交司法部门处理。

　　2、合同未尽事宜应有协商补充和条款，附加条款与合同有同等法律效力。

　　3、以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行。

　　十、本合经双方签字后生效，甲乙双方必须遵守本合同，如一方违约需赔偿对方二十万元人民币，工程完工竣工验收合格后，双方均已履行合同规定的义务时，本合同终止。

　　十一、因特大自然灾害和人力不可抗拒的因素，工期可顺延。

　　十二、本合同于 年 月 日在辉县市签订，一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等效力。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　法人或授权代理人： 法人或授权代理人：

　　___________年___________月_________日 ___________年___________月_________日

　　建设工程施工合同 27

　　发包人：________(甲方)

　　承包人：________(乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚信原则，双方就13#楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。

　　一、项目名称：

　　二、工程内容：台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装(相似)、安装栏杆，垃圾清理外运。

　　三、工程地点：小区内

　　四、合同工期：开竣工时间________年________月________日至________年________月________日。

　　五、质量标准及材料：质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。

　　六、工程款：________万元，大写：________

　　七、资金来源及结算办法：本工程资金由乙方先期垫付，工程完工3天内结算支付100%。

　　八、双方权利义务：

　　1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序，为乙方施工创造适合条件。

　　2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应，提供相应的图纸及测量纪录。

　　3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。

　　4、乙方负责施工材料及设备的采购供应，负责施工的组织与设计，维护施工秩序，承担施工安全及保卫工作。

　　5、乙方应维护甲方的'正常工作秩序，采取合理措施保护现场内环境，避免不必要的污染及噪音。

　　6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。

　　九、验收标准：

　　1、验收标准：以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。

　　2、验收程序：乙方按合同完工后，由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。

　　十、工程量变更：甲方如有工程量变化，应提前3日报教育主管部门同意后并书面通知乙方，待双方协商订立变更协议后执行。

　　十一、补充内容：

　　本工程因工程量较小，施工比较困难，施工时间受限制，工期短，施工完毕，经甲方验收合格后，工程款一次拨付。

　　十二、违约责任：任何一方违约，另一方有权提起诉讼，申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。

　　十三、合同生效：本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建设工程施工合同 28

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，协议如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：______________

　　2、工程地点：______________

　　3、工程规模：______________

　　二、承包方式及范围：

　　1、承包方式：包人工、包机具、包工期、包验收，乙方自行提供乙方承包范围内所使用的一切机具、设备、移动电缆。

　　2、承包范围：本项目工程施工图及设计变更中所包含的所有模板工程、脚手架工程、安全防护工程、砼工程。

　　3、乙方提供的辅料：对拉螺杆、梁卡、铁丝、钉子、双面胶、封口胶、套管、砼套凳、内撑、虾扣、手套、雨具等低质易耗品。

　　4、乙方的辅助用工：

　　配合甲方分墨放线、施工管理及复查;

　　搭拆四口五临边、人行通道口安全防护棚;

　　周转材料的维护、保管;

　　卸料平台安装和拆除;

　　结构尺寸误差20以上的剔打;

　　不同砼标号间的钢丝网隔断或后浇带钢丝网割断;

　　刷脱模剂。

　　外架标杆刷漆。

　　水电、消防、放线孔预埋盒安装、拆除;

　　外架爬梯搭拆及临时检查楼梯搭设;

　　乙方所用材料的上、下车、周转及分类堆码、人工二次及多次转运;

　　爆模后的砼清理干净后重复使用;

　　楼层泵管加固，地锚埋设;

　　天棚望板砂磨;

　　管道安装、拆除、楼层除渣，做到工完、料尽、场地清。

　　5、乙方自备的机具、材料、设备自己保管，如有遗失或损坏甲方概不负责。

　　三、工程工期：

　　乙方必须在60天内完成七星楼主体工程施工，45天内完成踏步、平台及锚杆挡土墙主体结构的施工，二次结构施工工期以满足甲方现场要求为准。

　　四、工程质量：

　　乙方应严格按照施工图、设计变更和国家现行规范标准进行施工，并且各项工序必须通过质检站、建设方、监理方和施工方的验收，如因乙方原因导致的质量、安全文明施工损失概由乙方负责。如在施工中不听指挥，不严格把好质量关，甲方有权进行罚款和辞退，罚款从乙方当月工资中扣除。

　　甲方提供的.木模板，乙方须按甲方指令进行合理配置，严禁浪费。甲方将按1层柱模和2层梁板模的标准进行配置，如有损坏，必须经甲方同意后方能进行更换，如未经许可擅自进行切割木板，甲方将按模板原价的双倍进行罚款。乙方配置好模板后，一律不准将圆盘锯放在楼面施工作业区内，发现一次罚款100元。

　　乙方应严格按照甲方开出的配合比配料，严格控制水灰比、坍落度，如在施工中，乙方未按甲方要求操作施工，造成板厚度不够、超厚、平整度不够、板面开裂、蜂窝、麻面等一切费用损失，由乙方自行负责。

　　五、结算办理：

　　1、计算方式：以所浇筑的砼立方量综合价进行计算。

　　2、计算单价：有模板部份按综合价160元/3，无模板部份按综合价50元/3。

　　3、以上单价为综合价，此价格已包含的内容有：

　　1)综合脚手架、外脚手架搭拆，模板安拆，砼搅拌、振捣、收面、养护等工序;

　　2)四口五临边、安全文明施工、挂安全网、钢管刷漆、人工二次及多次转运、乙方自用的卸料平台安拆、防护用工等;

　　3)乙方提供的辅料、辅助用工、施工机具、搅拌站搭拆、蓄水池砌筑等。以上项目乙方不再另行计费。

　　4、如乙方未在合同约定工期内完工，甲方将按结算总价的90%支付工程款。

　　5、因甲方需要的计时工，乙方必须给予配合，甲方按60元/天按实签证。若乙方不配合，甲方按实际产生的费用对乙方进行双倍罚款。

　　6、乙方所有承包项目施工完毕，并且通过验收后甲方一月内和乙方办理结算。

　　六、付款方式：

　　1、每月按工程进度完成的合格工程量支付80%，乙方进场应向甲方提供所有民工身份证复印件，并每月向甲方提供发放工人工资清单备案，否则视为乙方违约。

　　2、竣工验收合格后3个月内付清所有工程款。

　　如乙方在收到甲方拨付的工程款后不按实发放给工人所造成的责任和事故由乙方负责。

　　七、安全文明施工：

　　乙方必须定期对工人组织安全学习，严格要求工人按照安全操作规范进行施工，如发现不安全隐患，必须整改后再进行施工。施工单位或甲方对乙方的安全、质量隐患的处罚，乙方必须全额接受。如在施工中发生任何安全事故，由乙方自行解决，甲方不承担任何费用。

　　八、违约责任：

　　上述条款双方均须无条件执行。如有违反则视为违约，同时认定该方为违约方，另一方为受害方。

　　受害方可书面提出处置请求，违约方将依照处置请求赔偿对方损失。赔偿落实后视为处置完毕，任何一方不得再以该违约行为提出异议。

　　处置请求须经双方负责人及当事人签字方可生效，赔偿限于受害方直接经济损失部分。

　　如相同问题违约次数达到3次则受害方随时可以提出合同解约，而不承担违约责任。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　建设工程施工合同 29

　　承租方：

　　出租方：

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方以及承租方的权利和义务，经双方协商，签定此合同。

　　一、甲方租用乙方台，到甲方的'工地使用，租用期 个月，自______年____月____日至______年____月____日止，进场运输费由甲方负责承担。若租用期满 个月，出场运输费由乙方自行承担;若租用期不满 个月，则出场运输费由甲方承担。

　　二、甲方租用乙方机械，月租费为元在正常的情况下，乙方机械工作每月保底时间为小时，若因甲方施工组织不当、天气变化、工程设计变更等原因造成乙方当月工作时间不足小时，甲方必须按全月租费付给乙方。若乙方机械当月工作时间超出小时，超出部分，甲方按每小时元付给乙方。

　　三、乙方机械每月维修，保养累计时间为叁天，每超出叁天，甲方将按每天小时，每小时 元从乙方租费用中扣除。

　　四、乙方机手进场后必须服从甲方指挥，在施工期间，施工现场范围内地上、地下公共设施及不明物，如有损坏均由甲方负责赔偿。

　　五、乙方机械在施工过程中，如果工程场地出现险情，不能施工的，乙方有权拒绝施工，如甲方强行施工，造成事故和损失由甲方负责。

　　六、在租用期间，乙方机械的燃油及机手食宿由甲方免费提供，维修保养及其它费用由乙方自行承担。

　　七、付款方式

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，合同一经甲、乙双方签字起生效。

　　承租方：签章

　　出租方：签章

　　受法人委托代理人：受法人委托代理人：

　　法人代表：法人代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　住址：住址：

　　电话：电话:

　　______年____月____日______年____月____日