装修公司上样合同

装修公司上样合同

　　在不断进步的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的装修公司上样合同，欢迎阅读与收藏。

装修公司上样合同1

　　发包方(甲方)：_____________________

　　承包方(乙方)：_____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，结合本市装饰装修的特点，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为了更好的确保施工安全顺利的进行完成，双方达成如下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程承包方式：双方协商按下列第______种包方式。

　　(1)承包方包工、包料

　　(2)承包方包工、部分包料，发包人提供主要材料

　　(3)承包方包工，发包人负责提供材料

　　2、工期施工日期自_________年_____月_____日，于_________年_____月_____日竣工。

　　3、本合同工程承包总造价为____________元，大写金________________________。

　　第二条：甲方工作

　　(1)开工前____________天甲方提供经确认的施工图纸或做法说明并自乙方进行现场的前期工作和现场交底。

　　(2)为确实需要拆改原建筑结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应有关审批手续，并承担相关费用。

　　(3)协调有关部门做好现场保卫及垃圾处理工作。

　　第三条：关于工期的约定

　　(1)甲方要求合同约定的`工期是前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期所采取的措施费用。

　　(2)工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议.同时调整相关工程费用及工程工期。

　　(3)因乙方责任不能安期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺正。

　　(4)因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电等不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺正。

　　第四条：关于工程质量及验收的约定

　　(1)由于甲方提供的材料、设备质量不合格或延期供质，而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　(2)工程竣工后，乙方应通知甲方直接验收，甲方接到验收通知两日内组织验收，办理验收移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认工序工程的验工日期，并承担乙方看管费和相关费用。

　　第五条：关于工程价款及结算的约定

　　关于签署本合同三日内，甲方向乙方支付储料款红程总造价的70%____________元的工程款(光人工不带料付30%，中期付40%)。工程全部完工，验收结算后甲方向乙方支付工程余下的30%元的工程尾款。(在签定合同三日内或在规定期限内工程款没有到位的乙方有权停工，甲方承担违约责任)。

　　第六条：设计变更

　　(1)、施工中甲方对原设计进行变更应在变更前3-5天通知乙方，如乙方已经做成形后，甲方应支付其费用如甲方增加项目，如合同面上有的按相同价格往上加，没有按市场价格。

　　(2)乙方严格按甲方提提供的图纸施工，如甲方图纸有改动的应提前3-5天通知乙方，如不通知一切损失由甲方负责。

　　(3)由于甲方原因导致延期开工或中途停工，误工所造成的损失，停工或误工一天，甲方支付乙方____________元，甲方不按合同的约定拨付工程款，每延期一天，按拖欠款额的____________%支付滞纳金。

　　第七条：验收标准甲方应在乙方完工一项，验收一项，以免造成更大的损失。

　　第八条：本合同签字盖章生效后，甲乙方须共同遵守并执行本合同每项条款，如合同执行过程中发生争议时，双方应协商解决或调解，若协商或调解不能解决，可以向人民法院起诉。

　　第九条：本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字之日起生效，履行完成后自动终止。

　　第十条：补充条款：

　　甲方(签章)：___________________

　　乙方(签章)：___________________

　　_________年_____月_____日

装修公司上样合同2

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　现就乙方承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成余下条款：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　质量要求：gb50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》

　　工期要求：12月8日前必须全部完成。

　　甲方工作

　　甲方设立该工程的项目部作为工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明施工等工作进行监督、检查。

　　负责向乙方提供临时水电。

　　乙方工作

　　1、乙方 为驻地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、乙方应自备施工所需工具。

　　4、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　5、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完厂清;若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理，甲方可安排他人另行完成，费用由乙方承担。

　　二、关于质量的约定

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(gb-50210、gb50303-20xx、gb50242-20xx、gb50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、本工程质保期为贰_年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

　　5、如出现质量问题，甲方通知后，乙方应在收到通知后24小时内到现场进行维修。

　　三、关于工期的约定

　　1、如因甲方不能按约定给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　四、关于价款和结算的约定

　　1、结算方式：根据现场完成面积计算及结算。

　　2、合同价格：

　　3、本价格包含人工费、税票、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

　　4、付款方式：

　　(1)开工后7日内，甲方按乙方进场施工人数每天发放35元生活费，每周发放一次。

　　(2)每月甲方按乙方当月完成工程量付80%进度款，生活费从进度款中减除。

　　(3)工程完工付总工程量80%工程款;竣工验收后，甲方付总工程量结算款95%。此时乙方需提供全额的合格税票。

　　(4)余款5%，在贰年保修期满后结清(无息支付)。

　　五、关于材料的`约定

　　1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

　　2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时用电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在结算款中扣减。

　　3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

　　六、关于安全的约定

　　1、甲乙双方另行签订安全协议，作为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方须严格遵守甲方和物业部门的规章制度，以及对外面现场和安全生产的要求。

　　3、乙方须应该遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。若因乙方造成安全事故的，由乙方负责。

　　七、关于违约责任的约定

　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次分包或转包。

　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金1000元。

　　3、乙方须给进场施工人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

　　4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方赔偿，而且甲方有权单方面终止本合同。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份。自双方签字盖章之日起生效，履行完毕后终止。

　　甲方(签章)： 乙方(签字)：

　　日期：